31/2020-16031(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-9529/2018

19 марта 2020 года

г. Тамбов

 Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Н.Ю. Макаровой 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи О.И. Долгополовым  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  ООО «Тамбовгеология», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к МКУ «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбов «Инвестор», г.Тамбов  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании 8 779 869 руб. 41 коп.  и встречный иск  

МКУ «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова «Инвестор», г.Тамбов (ИНН  

<

***>)  

к ООО «Тамбовгеология», г.Тамбов (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 2 478 652 руб. 63 коп.  при участии в судебном заседании:  от истца ФИО1 доверенность от 10.01.2020г.  

от ответчика ФИО2, доверенность от 18.04.2017г. (на три года) № 536  Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

СУД РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Тамбовгеология», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.04.2016) в пользу МКУ  «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбов «Инвестор», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации  30.09.1997) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному  контракту № 16/17 от 07.07.2017г. в сумме 911688,32руб.  

Истцу выдать справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной  госпошлины по платежному поручению № 217 от 16.10.2018г. в размере 13 118 руб. после  вступления решения в законную силу.  

Истцу по встречному иску по заявлению выдать исполнительный лист после  вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

19 марта 2020 года 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской  области.  

Судья Макарова Н.Ю. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 9:54:53

Кому выдана Макарова Наталия Юрьевна