36_6409076 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-12379/17

31 октября 2017 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.В. Анисимовой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

МКУ "Градостроительное управление" к АО "МСМ-5" 

о взыскании денежных средств, о расторжении контракта  

при участии в судебном заседании представителей - согласно протоколу  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с АО «МСМ-5» в пользу МКУ «Градостроительное управление»  неустойку за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту   № 705 от 17.12.2010 в размере 7 661 961,84 руб.  

Взыскать с АО «МСМ-5» в пользу МКУ «Градостроительное управление»  стоимость работ по восстановлению Объекта № 3 по муниципальному контракту   № 705 от 17.12.2010 в размере 873 095,69 руб.  

Расторгнуть муниципальный контракт № 705 от 17.12.2010, заключенный  между АО «МСМ-5»  и МКУ «Градостроительное управление».  

Взыскать с АО «МСМ-5» в пользу МКУ «Градостроительное управление»  расходы по пошлине в размере 71 675 руб.  

Возвратить МКУ «Градостроительное управление» из федерального бюджета  излишне уплаченную по платежному поручению № 89 от 13.03.2017 госпошлину в  размере 15 951 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме).  

Судья О.В. Анисимова