1035_39638  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Севастополь 

«19» июля 2018 года Дело № А84-1027/18  

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Юриной Е.Н.,  

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, ФИО2,  

при участии представителей: 

истца – ФИО3, по доверенности от 29.03.2018 № 300, личность удостоверена  паспортом; ФИО4, по доверенности от 04.06.2018 № 343, личность удостоверена  паспортом;  

ответчика – ФИО5, по доверенности от 01.12.2017 б/н, личность удостоверена паспортом;  ФИО6, по доверенности от 01.12.2017 б/н, личность удостоверена паспортом,  

третьих лиц – не явились, извещены, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного бюджетного  учреждения «Дирекция капитального строительства» (299011, 

<

...>, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «СГМ Груп» (125371, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), при участии третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца:  Департамента капитального строительства города Севастополя (299059, 

<

...>), Департамента здравоохранения города Севастополя (299008, 

<

...>), о взыскании неустойки,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СГМ Груп» к Государственному  бюджетному учреждению «Дирекция капитального строительства» о признании одностороннего  отказа от исполнения государственного контракта недействительным, признании  государственного контракта расторгнутым, взыскании задолженности и расходов,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований по первоначальному иску отказать  полностью.  

2. В удовлетворении встречных исковых требований отказать полностью. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья Е.Н. Юрина