АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел.  

(347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде:  

http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ  Резолютивная часть

Дело № А07-35111/21

г. Уфа

11 января 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи  Хазиахметовой З.Р. при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое заявление общества с  ограниченной ответственностью «Технология» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «МеталПромГражданСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании задолженности по договору субподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 в  размере 7 433 232 руб. 31 коп., пени в размере 1 468 323 руб. 23 коп., начисленной  за период с 28.04.2020 по 10.12.2021  

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «МеталПромГражданСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Технология» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № 1/10/18 от  01.10.2018 в размере 1 784 888 руб. 13 коп., убытков в размере 967 612 руб. 80 коп.  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора:  

1) общество с ограниченной ответственностью «Ярегео» (ИНН  

<

***>),  

2) общество с ограниченной ответственностью «ГСИ  Сургутнефтехиммонтаж» (ИНН 

<

***>).  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО Технология (ИНН 

<

***>, ОГРН  ОГРН: 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО Технология (ИНН 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) задолженность по договору субподряда № 1/10/18 от  01.10.2018 в размере 2 169 178 руб. 40 коп., пени в размере 941 917 руб. 84 коп.,  начисленной за период с 28.04.2020 по 10.12.2021,  

В остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 38 555 руб.  

Встречные исковые требования ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО Технология (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  941 917,84 руб., неустойку за просрочку выполнения работ с 10.01.2019 по  31.12.2019, 967 612 руб. 80 коп. затраты по устранению недостатков, расходы по  оплате государственной пошлины в размере 25 504 руб.  

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований.  

В результате произведенного зачета окончательно взыскать с ООО  "МеталПромГражданСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО Технология (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 1 176 061 руб. 60 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной  или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хазиахметова