1012/2019-51644(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-14219/2018

г. Чебоксары

21 мая 2019 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии  в составе судьи Коркиной О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "СК Победа", ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Энгельса д. 3, корп. 1,  

к акционерному обществу "Строительный трест № 3", ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 

<

...>,  

о взыскании 2 007 909 руб. 81 коп., 

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

общества с ограниченной ответственностью "Победа", общества с ограниченной ответственностью "РусСтройПроект", 

общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект", ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>,  

при участии от истца – ФИО2 по доверенности от 11.01.2019,  ФИО3 по доверенности от 20.11.2018,  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

производство по иску в части взыскания 279 143 руб. 83 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 18.04.2018 по 26.11.2018  прекратить.  

Иск удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества "Строительный трест № 3" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "СК Победа" 1 434 900 (Один миллион  четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот) руб. 32 коп. долга, 358 866 (Триста  пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 64 коп. неустойки за  

период с 18.04.2018 по 21.05.2019, всего 1 793 766 (Один миллион семьсот  девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 96 коп.  

Взыскать с акционерного общества "Строительный трест № 3" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "СК Победа" неустойку за период с  22.05.2019 по день фактической уплаты долга, начислив ее на оставшуюся сумму  долга по 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей в  соответствующие периоды.  

Взыскать с акционерного общества "Строительный трест № 3" в доход  федерального бюджета 30 938 (Тридцать тысяч девятьсот тридцать восемь) руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.05.2019 13:43:22

 Кому выдана Коркина Оксана Анатольевна