054/2018-69104(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (

резолютивная часть решения

)

Дело № А66-20/2018

г.Тверь

25 июня 2018 года

 Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Истоминой О. Л. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «СК Протей», г. Ярославль к ответчику  обществу с ограниченной ответственностью «Европейские Строительные  Технологии», г. Тверь  

о взыскании 490 642 руб. 32 коп., Руководствуясь ст. 49, 65, 110, 156, 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Арбитражный суд Тверской области 

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить ходатайство истца об уменьшении размера исковых  требований до 240 223 руб. 09 коп., в том числе 210 013 руб. 33 коп.  задолженности, 30 209 руб. 76 коп. договорной неустойки.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Европейские  Строительные Технологии», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК  Протей», г. Ярославль (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 71 161 руб.  22 коп. договорной неустойки.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Европейские  Строительные Технологии», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета в установленном порядке 780  руб. 44 коп. госпошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Протей»,  г. Ярославль (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета в установленном порядке 7024 руб. 02 коп. госпошлины.  

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке ст. 319  Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его  принятия.  

Судья О. Л. Истомина