Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

город Пермь 11.04.2023 года Дело № А50-30025/22 Резолютивная часть решения объявлена 04.04.2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 11.04.2023 года.  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ю.Т. Султановой,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Кобяковой Ю.С. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями" (664035, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику – индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании штрафных санкций в сумме 19 756 руб. 33 коп. при участии представителей: от истца: извещен, не явился; от ответчика: извещен, не явился; 

УСТАНОВИЛ:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутский  областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными  заболеваниями" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского  края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании штрафных санкций  в сумме 19 756 руб. 33 коп.  

Определением суда от 14.12.2022 исковое заявление принято  к производству, с рассмотрением в порядке упрощенного производства.  

Определением суда от 06.02.2023 суд перешел к рассмотрению  искового заявления по общим правилам искового производства,  предварительное судебное заседание назначено на 13.03.2023.  

От ответчика в суд 02.03.2023 поступило ходатайство о рассмотрении  дела в его отсутствие.  

Определением суда от 13.03.2023 суд признал дело подготовленным,  назначил дело к судебному разбирательству на 31.03.2023.  

Протокольным определением суда от 31.03.2023 в судебном заседании  объявлен перерыв до 04.04.2023.  

04.04.2023 судебное заседание продолжено в том же составе суда,  в отсутствие надлежаще уведомленных лиц, участвующих в деле.  

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного  разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе, публично  путем размещения информации о времени и месте заседания на официальном  сайте Арбитражного суда Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В соответствии со ст. 156 АПК РФ судебное заседание проводится  в отсутствие сторон с учетом положений ст. 123 АПК РФ.  

Исследовав материалы дела, изучив доводы представителей сторон,  суд установил следующее.  

27.04.2022 между государственным бюджетным учреждением  здравоохранения "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  со СПИД и инфекционными заболеваниями" (заказчик) и индивидуальным  предпринимателем ФИО1 (поставщик)  был заключен контракт № Ф.2022.31 на поставку расходных лабораторных  материалов для медицинского применения (ИКЗ   № 22238120147963849010010010053250244), в соответствии с п. 1.1  которого, поставщик обязуется передать заказчику расходные лабораторные  материалы для медицинского применения, количество, общая и единичная  стоимость, которого установлены в техническом задании, а заказчику  обязуется принять товар надлежащего качества и количества и оплатить его  в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.  

Цена контракта составляет 1 187 335, 01 руб. (пункт 2.2 контракта). 

Пунктом 3.5 контракта установлено, что поставка товара  осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном  в заявках заказчика. Период поставки: с момента заключения контракта  до 01.07.2022.  

Поставщик выполнил обязательства по поставке товара частично  06.07.2022 на сумму 618 807,49 руб.  

07.09.2022 заказчик принял решение об одностороннем отказе  от договора, которое вступило в силу 20.09.2022.  

Пунктом 7.4 контракта установлено, что в случае просрочки  исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом,  поставщик оплачивает заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства,  и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  поставщиком.  

Истец начислил ответчику пени за нарушение срока исполнения  обязательств по контракту по состоянию на дату 20.09.2022. Пени составила  43 443,66 руб. Ответчик оплатил пени частично в размере 23 687,33 руб.  

07.10.2022 истец направил в адрес ответчика претензию № 4622/22  с требованием об оплате 19 756, 33 руб. пени. Неисполнение ответчиком  требований претензии послужило основанием для обращения истца  в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.  

Проанализировав условия спорного договора, суд установил, что  к отношениям сторон подлежат применению нормы главы 30 ГК РФ  о поставке товара, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон   № 44-ФЗ).  

Статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ) предусмотрено, что поставщик обязуется передать покупателю  в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары  для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях,  не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным  использованием.  

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля- продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд,  контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа  предприятия) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ,  применяются, если иное не предусмотрено правилами Кодекса об этих видах  договоров (пункт 5 статьи 454 ГК РФ).  

Пунктом 1 статьи 458 ГК РФ установлено, что если иное  не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать  товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара  покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена  обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара  в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю  или указанному им лицу в месте нахождения товара.  

В соответствии со статьей 521 ГК РФ, установленная законом  или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки  товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения  обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное  количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок  уплаты неустойки не установлен законом или договором.  

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства  и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или  

иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ  от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).  

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств является  неустойка (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор  не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии со статьей 331 ГК РФ, соглашение о неустойке должно  быть совершено в письменной форме независимо от формы основного  обязательства.  

Частью 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт  включается обязательное условие об ответственности заказчика  и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет  поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек  (штрафов, пеней) (ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).  

Согласно п. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.  от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае  просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,  исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пунктом 7 статьи 34 указанного Закона предусмотрено, что пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом  срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере,  определенном в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 36 Обзора судебной  практики применения законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017,  из положений частей 4, 6, 7, 8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, следует, что  законодательство о контрактной системе отделяет просрочку исполнения  обязательства от иных нарушений поставщиком обязательств  и устанавливает специальную ответственность за просрочку исполнения  обществом обязательства.  

По условиям контракта срок поставки товара - до 01.07.2022 года.  Товар в полном объеме ответчиком не поставлен, решение о расторжении  контракта вступило в силу 20.09.2022.  

При таких обстоятельствах, поскольку материалами дела  подтверждается и ответчиком не оспаривается тот факт, что ответчик  не исполнил взятые на себя обязательства поставщика, суд приходит  к выводу о том, что неустойка начислена истцом ответчику правомерно.  

Оспаривая иск, ответчик указал, что нарушение срока поставки товара  связано с изменением геополитической обстановки, проблемами  на Российско-Китайской границе, а также указал, что в силу подпункта "а"  пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи  с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом, утв. постановлением Правительства РФ  от 04.07.2018 № 783, пеня подлежит списанию истцом.  

Судом доводы ответчика отклоняются в силу следующих  обстоятельств.  

Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской  является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,  направленная на систематическое получение прибыли от пользования  имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

При осуществлении деятельности в спорный период неисполнение  обязательств по поставке является предпринимательским риском ответчика.  Суд при этом отмечает, что контракт заключен 27.04.2022, то есть, в период  действия моратория на банкротство граждан, суд учитывает, что ответчик  знал и должен был осознавать риски, связанные с заключением контракта,  с учетом необходимости ответчика поставлять товары из-за рубежа.  

Оснований для применения к спорным правоотношениям подпункта  "а" пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но, не списанных заказчиком  в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом, утв. постановлением Правительства РФ  от 04.07.2018 N 783, арбитражным судом не установлено, поскольку,  согласно пункту 2 названных правил, списание неустоек осуществляется  по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, в то  

время, как в рассматриваемом случае контракт расторгнут, обязательства  ответчиком в полном объеме не исполнены.  

Кроме того, в силу указанных Правил списание начисленных  и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется  по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме,  за исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия  о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы  товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг,  предусмотренных контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме,  в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика,  исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения  контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном  объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен  на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта  поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине  возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта  обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения  условий, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением  политических или экономических санкций иностранными государствами,  совершающими недружественные действия в отношении Российской  Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических  лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами,  государственными объединениями и (или) союзами и (или)  государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных  государств или государственных объединений и (или) союзов мер  ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).  

Вместе с тем, обязательства ответчика возникли в 2022 году, контракт  также заключен в 2022 году, ответчиком не доказаны обстоятельства,  свидетельствующие о возможности применения к настоящим  правоотношения пп. «Г» пункта 2 Правил.  

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен, признан  верным, соответствующим условиям договора.  

Согласно с ч. 1, 2 ст. 9 АПК РФ, судопроизводство в арбитражном суде  осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему  в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду  и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства,  высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем  возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным  с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск  

наступления последствий совершения или не совершения ими  процессуальных действий.  

Основной задачей решения спора по существу является установление  обстоятельств на основании представленных сторонами доказательств (ч. 1  ст. 168 АПК РФ).  

Поскольку исковые требования подтверждены материалами дела,  ответчиком доказательства, опровергающие обоснованность предъявленных  требований не представлены, суд считает требования истца подлежащими  удовлетворению в полном объеме на основании ст. 309, 310, 330, 506 ГК РФ.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, судебные расходы истца по уплате государственной  пошлины в размере 2 000 руб. относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Иркутский  областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными  заболеваниями" (664035, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 19 756 руб. 33 коп. штрафных  санкций в связи с невыполнением обязательств по контракту на поставку  расходных лабораторных материалов для медицинского применения  от 27.04.2022 за период с 05.05.2022 по 20.09.2022 года, а также 2 000 руб.  судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья Ю.Т. Султанова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 7:05:00

 Кому выдана Султанова Юлия Турехановна