212/2023-73725(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б 

http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А17-192/2023

г. Иваново

16 августа 2023 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе:  

председательствующего по делу - судьи Якиманской Ю.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой И.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ОГРН 1133702015567, ИНН 3702702246, 

место нахождения: 153038 Ивановская область, город Иваново, проспект Строителей, дом 25)  к индивидуальному предпринимателю Везирову Заргаму Рустамовичу  

(ОГРНИП 316774600517365, ИНН 770706158709) о взыскании неосновательного обогащения, пени за просрочку исполнения обязательства, процентов за пользование чужими денежными средствами, при участии в судебном заседании: 

от истца – представителя Македоновой М.А. (доверенность от 10.01.2023г.),  

руководствуясь ст. ст. 101, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Кристалл»  удовлетворить.  

2. Взыскать с индивидуального предпринимателя Везирова Заргама Рустамовича (ОГРНИП  316774600517365, ИНН 770706158709) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Кристалл» (ОГРН 1133702015567, ИНН 3702702246, место нахождения: 153038 Ивановская  область, город Иваново, проспект Строителей, дом 25):  

 неосновательное обогащение в сумме 1 590 000 руб.; 

 пени за просрочку исполнения обязательства в сумме 1 590 000 руб.;   проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 72 856 руб. 85 коп.;  

 расходы по оплате государственной пошлины в сумме 31 358 руб.  

3. Производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в  отношении индивидуального предпринимателя Везирова Заргама Рустамовича (ОГРНИП  316774600517365, ИНН 770706158709) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Кристалл» (ОГРН 1133702015567, ИНН 3702702246, место нахождения: 153038 Ивановская  область, город Иваново, проспект Строителей, дом 25) на сумму долга 1 590 000 руб., исходя из  ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день  просрочки, начиная с 13.05.2023г. по дату фактического исполнения денежного обязательства.  

4. Взыскать с индивидуального предпринимателя Везирова Заргама Рустамовича (ОГРНИП  316774600517365, ИНН 770706158709) в доход федерального бюджета 7 906 руб. государственной  пошлины.  

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана  апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров, ул. Хлыновская, д.  3) (ст. 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в  Арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (ст. 276 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской  области.  

Судья Якиманская Ю.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 28.02.2023 3:37:00 

Кому выдана Якиманская Юлия Вячеславовна