29/2017-265278(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 08 ноября 2017 года 

по делу А33-13202/2017 Красноярск 

01 ноября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитальных  ремонтов и строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации - 28.04.2001, место нахождения: 663305, 

<

...>) удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норвент» в пользу  муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и  строительства» 168 805,53 руб. неустойки, в доход федерального бюджета – 5 851 руб.  государственной пошлины.  

В удовлетворении требований в остальной части отказать.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Норвент» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации - 26.03.2008, место  нахождения: 663330, 

<

...>)  удовлетворить в части.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов  и строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норвент» 94 465,86  руб. неустойки, 3 725 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении заявления в остальной части отказать.  

В результате произведенного зачета встречных однородных требований взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Норвент» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата государственной регистрации - 26.03.2008, место нахождения: 663330,  

<

...>) в пользу муниципального  казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации - 28.04.2001, место  

нахождения: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, 21) 74 339,67 руб.  неустойки, в доход федерального бюджета – 5 851 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов  и строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации - 28.04.2001, место нахождения: 663305, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норвент» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации - 26.03.2008, место  нахождения: 663330, 

<

...>) 3 725 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья М.В. Лапина