138/2019-434(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов  

«10» января 2019 года Дело № А64-8576/2017 

 Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Тишина А.А.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Петровой  

рассмотрел дело № А64-8576/2017 по исковому заявлению 

Муниципального казенного учреждения «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова  «Инвестор», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Третий Рим» г.  Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо: АО «ОРЭС Тамбов» 

о понуждении к исполнению обязательства в натуре, взыскании неустойки  при участии в судебном заседании:  

от истца: ФИО1 - представитель, доверенность № 536 от 18.04.2017 г.  от ответчика: ФИО2 - представитель, доверенность от 20.03.2017  

от третьего лица: не явился, извещен Отводов не заявлено 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить исковые требования в части. 

2. Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «Строительная группа  «Третий Рим» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения «Инвестиционно- строительный центр г. Тамбова «Инвестор» (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойки за просрочку исполнения обязательств по  Муниципальному контракту № 38/16 от 21.06.2016 г. на выполнение подрядных  (строительных) работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по  объекту: «Капитальный ремонт сетей электроснабжения к жилым домам по  Кавалерийскому переулку в г. Тамбове» в размере 37 000 руб. с учетом снижения до  двукратной ключевой ставки ЦБ РФ (15,5%).  

3. В удовлетворении остальных заявленных требований отказать.  

4. Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «Строительная группа  «Третий Рим» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000  руб.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со  дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул.  

10 января 2019 года 

Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд  Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу,  через арбитражный суд Тамбовской области.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах  Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда или Арбитражного суда  Центрального округа.  

Судья Тишин А.А.