АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А83-3279/2016

12 апреля 2017 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  протоколов судебных заседаний секретарями судебных заседаний: ФИО1,  ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению:  

Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление  "Краснодар"  

к Акционерному обществу "Пансионат с лечением "Донбасс"  о взыскании 116 110 019,64 рублей,  

по встречному исковому заявлению Акционерного общества «Пансионат с лечением  «Донбасс»  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление  "Краснодар"  

о взыскании 619 039 116,00 рублей, при участии: от истца (по первоначальному иску) – ФИО3, по дов. № 135-СМУ от 27.07.2016. от ответчиков (по первоначальному иску) – ФИО4., по дов. б/н от 13.03.2017. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд -  

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении первоначально заявленных исковых требований  Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление  "Краснодар" к Акционерному обществу "Пансионат с лечением "Донбасс" о взыскании  116 110 019,64 рублей, - отказать.  

2. Встречные исковые требования Акционерного общества «Пансионат с  

лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление "Краснодар" - удовлетворить частично.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление "Краснодар" в пользу Акционерного общества «Пансионат с  лечением «Донбасс» 4 410 000,00 рублей неустойки.  

4. В остальной части в удовлетворении исковых требований Акционерного  общества «Пансионат с лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной  ответственностью "Строительно-монтажное управление "Краснодар" во взыскании  неустойки, - отказать.  

5. В удовлетворении встречных исковых требований Акционерного общества  «Пансионат с лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное управление "Краснодар" в части взыскания стоимости  устранения недостатков в размере 1 274 596,00 рублей, - отказать.  

6. В удовлетворении встречных исковых требований Акционерного общества  «Пансионат с лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное управление "Краснодар" в части взыскания убытков в размере  258 757 600,00 рублей, - отказать.  

7. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление "Краснодар" в пользу Акционерного общества «Пансионат с  лечением «Донбасс» 1424,79 рублей в возмещение судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

8. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной  жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

9. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым  в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья И. А. Ищенко