210100026_1734983  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-959/2017

г. Белгород

18 июля 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Бугаевой О. Ю., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и  видеозаписи помощником судьи Рябцевой Е. В.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН1123123004267) к ООО "Белгородская зерновая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании задолженности 

и по встречному иску ООО "Белгородская зерновая компания"  

о взыскании с ООО "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" неустойки за  просрочку исполнения обязательств по договору подряда  

при участии: от истца-ответчика: ФИО1, представитель по доверенности от 01.11.2015; от ответчика-истца: ФИО2, представитель по доверенности от 09.03.2017, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с ООО "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН1123123004267) в доход федерального бюджета государственную  

пошлину в размере 4 304 руб. Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН1123123004267) в пользу ООО "Белгородская зерновая компания"  

(ИНН 3102004970, ОГРН 1153130000044) неустойку за просрочку исполнения  обязательств в размере 101 248,63 руб., расходы по оплате государственной пошлины в  размере 4 037 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Выдать ООО "Белгородская зерновая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины  в размере 27 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья О. Ю. Бугаева