38_5760572 

Арбитражный суд Московской области 

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-5070/17

13 апреля 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению  

ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ПАО  "МОЭСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к АО "СИСТЕМА-СЕРВИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  с требованиями:  

взыскать с АО "СИСТЕМА-СЕРВИС" в пользу ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ  ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ПАО "МОЭСК" неустойку по Договору строительного подряда   № М935136 от 08.07.2013 в размере 571958,64 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере  14439,17 руб., всего 586397,81 руб.  

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно  протоколу судебного заседания,  

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ПАО  "МОЭСК" удовлетворить.  

Взыскать АО "СИСТЕМА-СЕРВИС" в пользу ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ  ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ПАО "МОЭСК" неустойку по Договору строительного подряда   № М935136 от 08.07.2013 в размере 571958,64 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере  14439,17 руб., всего 586397,81 руб.  

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном  апелляционном суде.  

Судья  Т.Ш. Кулматов