Арбитражный суд Калининградской области Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Калининград Дело № А21-994/2020 «30» марта 2022 года 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление НО «Фонд строительства синагоги в городе  Калининграде» удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО «Группа компаний Русский терем» в пользу НО «Фонд  строительства синагоги в городе Калининграде» неустойку 4 000 000 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Встречное исковое заявление ООО «Группа компаний Русский терем»  удовлетворить.  

Взыскать с НО «Фонд строительства синагоги в городе Калининграде» в  пользу ООО «Группа компаний Русский терем» задолженность 13 734 242 руб. 61  коп., неустойку 1 341 912 руб. 30 коп. по состоянию на 12.01.2022 и далее, начиная  с 13.01.2022 на сумму долга 13 734 242 руб. 61 коп. до момента ее полной оплаты,  исходя из размера процентов ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в  соответствующие периоды, расходы по госпошлине 23 126 руб.  

Произвести зачет встречных удовлетворенных требований.  

В результате зачета взыскать с НО «Фонд строительства синагоги в городе  Калининграде» в пользу ООО «Группа компаний Русский терем» сумму в размере  11 099 280 руб. 91 коп., а также неустойку, начисленную с 13.01.2022 по 29.03.2022  на сумму долга 13 734 242 руб. 61 коп., а с 30.03.2022 и далее на сумму долга  11 099 280 руб. 91 коп. до момента ее полной оплаты, исходя из размера процентов  ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья М.Н. Надежкина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 08.02.2022 12:25:35Кому выдана Надежкина Марина Николаевна