Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-45798/2021

18 октября 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  23 сентября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  18 октября 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Целищевой Н.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, Гаккелевская ул., д. 21, литера А, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

ответчик: санкт-петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (190013, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о признании права собственности 

и по встречному иску о признании права собственности

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 09.02.2022), ФИО3 (доверенность от 27.10.2021),

- от ответчика: ФИО4 (доверенность от 24.09.2019), ФИО5 (доверенность от 22.07.2022),

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (далее – Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к санкт-петербургскому государственному унитарному предприятию «Петербургский метрополитен» (далее – Предприятие, ответчик) о признании права собственности на кабельные линии общей длиной 37 590 м:

1. кабель марки СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель II пути от пикет 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель II пути до пикета 423+82 свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длина 7240 метров;

2. кабель марки СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель II пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель II пути до пикета 423+82 свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длина 7240 метров;

3. кабель марки СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель I пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель I пути до пикета 432+28 - переход на II путь - тоннель II пути до пикета 423+82 - свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длина 7200 метров;

4. кабель марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44; - тоннель I пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель I пути до пикета 432+28 - переход на II путь - тоннель II пути до пикета 423+82 - свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длина 7200 метров;

5. кабель марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: пикет 423+74 соединительная муфта - вентиляционная шахта № 517, длина 210 метров;

6. кабель марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: пикет 417+60 соединительная муфта - вентиляционной шахты № 517, длина 860 метров;

7. кабель марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - по рожковым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым от пикета 147+60 до пикета 147+80) - до полусвода тоннеля на пикете 148+37 - по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля (вновь устанавливаемым) - до пикета 148+41 через технологическое окно в кабельный коллектор I пути - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - до технологического окна выход на I путь на пикета 150+02 - до полусвода тоннеля на пикете 151+50 - по щелевым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым) до пикета 151+63 - полусвод тоннеля на пикете 159+08 до пикета 159+17 - свод на пикете 159+17 в вентиляционной шахте № 211; длина 1870 метров;

8. кабель марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - по рожковым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым от пикета 147+60 до пикета 147+80) - до полусвода тоннеля на пикете 148+37 - по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля (вновь устанавливаемым) - до пикета 148+41 через технологическое окно в кабельный коллектор I пути - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - до технологического окна выход на I путь на пикете 150+02 - до полусвода тоннеля на пикете 151+50 - по щелевым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым) до пикета 151+63 - полусвод тоннеля на пикете 159+08 до пикета 159+17 - свод на пикете 159+17 в вентиляционную шахту № 211; длина 1870 метров;

9. кабель марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 210 на II путь - полусвод тоннеля от пикет 147+75 до пикета 147+93 - полусвод тоннеля от пикета 148+27 до пикета 148+35 - технологическое окно в кабельный коллектор II пути на пикете 148+41 - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - технологическое окно на пикете 150+02 выход на II путь - полусвод тоннеля на пикете 150+27 до пикета 150+37 - полусвод тоннеля на пикете 151+55 до пикета 151+65 - полусвод тоннеля от пикета 155+52 до пикета 155+65 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 211 на I путь на пикете 159+20 - свод I пути на пикете 159+17 в вентиляционную шахту № 211; длина 1950 метров;

10. кабель марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS; трасса прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 210 на II путь - полусвод тоннеля от пикета 147+75 до пикета 147+93 - полусвод тоннеля от пикета 148+27 до пикета 148+35 - технологическое окно в кабельный коллектор II пути на пикете 148+41 - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - технологическое окно на пикете 150+02 выход на II путь - полусвод тоннеля на пикете 150+27 до пикета 150+37 - полусвод тоннеля на пикет 151+55 до пикета 151+65 - полусвод тоннеля от пикета 155+52 до пикета 155+65 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 211 на I путь на пикет 159+20 - свод I пути на пикет 159+17 в вентиляционную шахту № 211, длина 1950 метров.

Определением суда от 09.06.2021 исковое заявление принято к производству.

В ходе рассмотрения дела Предприятие заявило встречное исковое заявление о признании права собственности на кабельные линии общей длиной 15 590 м:

1. Кабель № 8406 кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 5, по II главному пути от ПК 454+38 до ПК 432+40; длина 2278 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель II пути от пикет 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель II пути до пикета 423+82 свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длиной 7240 метров;

2. Кабель № 8406 кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 5, по II главному пути от ПК 432+20 до ПК 423+89; длина 881 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель II пути от пикет 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель II пути до пикета 423+82 свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длиной 7240 метров;

3. Кабель № 8404 кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 5, по II главному пути от ПК 454+30 до ПК 433+95; длина 2085 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель II пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель II пути до пикета 423+82 свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длиной 7240 метров;

4. Кабель № 8405 кабель марки: СБВнг-LS 3x240: трасса прокладки: в тоннеле Линии 5, по I главному пути от ПК 454+38 до ПК 432+40; длина 2278 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель I пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель I пути до пикета 432+28 - переход на II путь - тоннель II пути до пикета 423+82 - свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длиной 7200 метров;

5. Кабель № 8405 кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 5, по I главному пути от ПК 429+35 до ПК 423+94 по II главному пути; длина 650 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки    СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44 (всего по вентиляционной шахте № 512 - 280 м); - тоннель I пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель I пути до пикета 432+28 - переход на II путь - тоннель II пути до пикета 423+82 - свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты №517; длиной 7200 метров;

6. Кабель № 8403 кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 5, по I главному пути от ПК 454+18 до ПК 433+95; длина 2073 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44; - тоннель I пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель I пути до пикета 432+28 - переход на II путь - тоннель II пути до пикета 423+82 - свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длиной 7200 метров;

7. Кабель № 8403 кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 5, по I главному пути от ПК 431+84 до ПК 423+95 по II главному пути; длина 915 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: ствол вентиляционной шахты № 512 (60 м) - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 512 (220 м) - выход в тоннель на пикет 454+44; - тоннель I пути от пикета 454+44 до кабельного коллектора станции «Чкаловская» - кабельный коллектор станции «Чкаловская» - тоннель I пути до пикета 432+28 - переход на II путь - тоннель II пути до пикета 423+82 - свод вентиляционной шахты № 517 - нижний вентиляционный узел вентиляционной шахты № 517 - ствол вентиляционной шахты № 517; длиной 7200 метров;

8. Кабель № 8408А кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 1, по II главному пути от ПК 147+72 до вентиляционной шахты №211; длина 1056 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - по рожковым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым от пикета 147+60 до пикета 147+80) - до полусвода тоннеля на пикете 148+37 - по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля (вновь устанавливаемым) - до пикета 148+41 через технологическое окно в кабельный коллектор I пути - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - до технологического окна выход на I путь на пикета 150+02 - до полусвода тоннеля на пикете 151+50 - по щелевым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым) до пикета 151+63 - полусвод тоннеля на пикете 159+08 до пикета 159+17 - свод на пикете 159+17 в вентиляционной шахте № 211; длиной 1870 метров;

9. Кабель № 8408Б кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 1, по II главному пути от ПК 147+72 до вентиляционной шахты № 211; длина 1056 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - по рожковым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым от пикета 147+60 до пикета 147+80) - до полусвода тоннеля на пикете 148+37 - по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля (вновь устанавливаемым) - до пикета 148+41 через технологическое окно в кабельный коллектор I пути - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - до технологического окна выход на I путь на пикете 150+02 - до полусвода тоннеля на пикете 151+50 - по щелевым кабельным конструкциям (вновь устанавливаемым) до пикета 151+63 - полусвод тоннеля на пикете 159+08 до пикета 159+17 - свод на пикете 159+17 в вентиляционную шахту № 211; длиной 1870 метров;

10. Кабель № 8407А кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 1, по I главному пути от ПК 159+08 до 147+95; длина 1150 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 210 на II путь - полусвод тоннеля от пикет 147+75 до пикета 147+93 - полусвод тоннеля от пикета 148+27 до пикета 148+35 - технологическое окно в кабельный коллектор II пути на пикете 148+41 - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - технологическое окно на пикете 150+02 выход на II путь - полусвод тоннеля на пикете 150+27 до пикета 150+37 - полусвод тоннеля на пикете 151+55 до пикета 151+65 - полусвод тоннеля от пикета 155+52 до пикета 155+65 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 211 на I путь на пикете 159+20 - свод I пути на пикете 159+17 в вентиляционную шахту № 211; длиной 1950 метров;

11. Кабель № 8407Б кабель марки: СБВнг-LS 3x240; трасса прокладки: в тоннеле Линии 1, по I главному пути от ПК 159+12 до 147+92; длина 1168 метров, являющийся составной частью трассы, проложенной кабелем марки: СБВнг-LS 3x240 ЦАСБВнг-LS по трассе прокладки: вентиляционная шахта № 210 - свод I пути пикет 147+60 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 210 на II путь - полусвод тоннеля от пикета 147+75 до пикета 147+93 - полусвод тоннеля от пикета 148+27 до пикета 148+35 - технологическое окно в кабельный коллектор II пути на пикете 148+41 - по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора - технологическое окно на пикете 150+02 выход на II путь - полусвод тоннеля на пикете 150+27 до пикета 150+37 - полусвод тоннеля на пикет 151+55 до пикета 151+65 - полусвод тоннеля от пикета 155+52 до пикета 155+65 - вентиляционная сбойка вентиляционной шахты № 211 на I путь на пикет 159+20 - свод I пути на пикет 159+17 в вентиляционную шахту № 211, длиной 1950 метров.

Определение суда от 12.10.2021 встречное исковое заявление принято к производству для совместного рассмотрения с первоначальным.

В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

Определением от 25.03.2022 суд назначил по настоящему делу экспертизу, проведение которой поручил эксперту общества с ограниченной ответственностью «АДС-Проектстрой» ФИО6; перед экспертом поставлены следующие вопросы: 

1. Находятся ли в настоящее время в сооружениях санкт-петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» кабельные линии, которые проложены обществом с ограниченной ответственностью «Норд-Вест Энерго-Кабель» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11?

2. Каковы протяженность и технические характеристики кабельных линий, которые проложены обществом с ограниченной ответственностью «Норд-Вест Энерго-Кабель» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11?

3. Находятся ли под напряжением кабельные линии, перечисленные в исковом заявлении публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго»?

4. Задействованы ли кабельные линии, которые проложены обществом с ограниченной ответственностью «Норд-Вест Энерго-Кабель» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11, перечисленные во встречном исковом заявлении, в эксплуатационных нуждах санкт-петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен»?

5. Какова протяженность кабельных линий, проложенных обществом с ограниченной ответственностью «Норд-Вест Энерго-Кабель» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 и перечисленных во встречном исковом заявлении, которые задействованы в эксплуатационных нуждах санкт-петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен»?

Отводов эксперту, кандидатура которого предложена экспертной организацией, сторонами не заявлено. 

В связи с назначением экспертизы производство по делу приостановлено до окончания срока ее проведения. 

От общества с ограниченной ответственностью «АДС-Проектстрой» в материалы дела поступило заключение эксперта от 06.06.2022.

Определением (протокольным) от 26.07.2022 производство по делу возобновлено. 

Впоследствии Общество, уточнив первоначальные исковые требования в порядке статьи 49 АПК РФ, просило признать право собственности Общества на кабельные линии, расположенные в сооружениях Предприятия, проложенные при исполнении договоров подряда от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 ООО «Н-В Энерго» (ИНН 

<

***>)/ООО «НВЭК» (ИНН 

<

***>), общей длиной 24 030 метров, сведения о которых изложены в экспертном заключении ФИО6 от 22.04.2022 по делу № А56-45798/2021: 

Кабельная линия № 8401.

Кабельная линия проложена кабелем марки ЦСБВнг-LS 3х240-10 протяженностью 250 метров с поверхности, с точки подключения с кабелем АПвПу2Г3 (1х630/70-10) идущим в сторону действующей КТПН-0-285, установленной по адресу пр. Добролюбова, дом 14 (для нужд строительства) по стволу шахты № 517 (фото 11), тоннелю от шахты № 517 до соединительной муфты с кабелем СБВнг-LS 3х240-10 по I пути.

От соединительной муфты кабель СБВнг-LS 3х240-10 длиной 270 метров проложен до кабельной муфты (фото 17) в месте соединения с существующей кабельной линией в районе ПК 421+16 (фото 19).

Общая протяженность проложенной ООО «Норд-Вест Энерго» кабельной линии № 8401 в рамках исполнения обязательств по договору от 26.08.2011 № 154/11 составляет ориентировочно 520 метров.

Кабельная линия № 8402.

Кабельная линия проложена кабелем марки ЦСБВнг-LS 3х240-10 с поверхности, с точки подключения с кабелем АПвПу2Г3 (1х630/70-10), идущим в сторону действующей КТПН-0-285, установленной по адресу пр. Добролюбова, дом 14 (для нужд строительства) по стволу шахты № 517 (фото 11), тоннелю от шахты № 517 до соединительной муфты с кабелем с существующей кабельной линией (фото 15) в районе ПК 423+77 (фото 16) по II пути, протяженностью 210 метров. 

Общая протяженность проложенной ООО «Норд-Вест Энерго» кабельной линии № 8402 в рамках исполнения обязательств по договору от 26.08.2011 № 154/11 составляет ориентировочно 210 метров.

Кабельная линия № 8403 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (фото 36) – переход по своду II главного пути к тоннелю I главного пути (ориентировочно 50 метров) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю I главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8403 составляет: 280 + 50 + 3 057 (пикет № 454+44 – Пикет № 423+82) + 280 = 3 667 метров.

Протяженность кабельной линии № 8403 соответствует указанной в проектной документации и паспортизированной карточке - 3 970 метров.

Кабельная линия № 8404 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (пикет установлен с левой стороны вентиляционного тоннеля, кабель поворачивает направо из вентиляционного тоннеля, фото 34) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю II главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8404 составляет: 280 + 3 057 (пикет № 454+44 – ориентировочно пикет № 423+82) + 280 = 3 617 метров.

Протяженность кабельной линии № 8404 соответствует указанной в проектной документации и паспортизированной карточке - 3 930 метров.

Кабельная линия № 8405 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (пикет установлен с левой стороны вентиляционного тоннеля, кабель поворачивает направо из вентиляционного тоннеля, фото 36) – переход по своду II главного пути к тоннелю I главного пути (ориентировочно 50 метров) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю I главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8405 составляет: 280 + 50 + 3 062 (пикет № 454+44 – Пикет № 423+82) + 280 = 3 672 метров.

Протяженность кабельной линии № 8405 соответствует указанной в проектной документации - 3 710 метров.

Кабельная линия № 8406 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (пикет установлен с левой стороны вентиляционного тоннеля, кабель поворачивает направо из вентиляционного тоннеля, фото 36) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю II главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8406 составляет: 280 + 3 062 (пикет № 454+44 – Пикет № 423+82) + 280 = 3 622 метров.

Протяженность кабельной линии № 8406 соответствует указанной в паспортизированной карточке - 3 930 метров. 

Кабельная линия № 8407А проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 210 (фото 37, 39, 40) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 147+60  – переход по своду I главного пути, вентиляционная сбойка (ориентировочно 50 метров, фото 44) к тоннелю II главного пути (ориентировочно 50 метров) – полусвод тоннеля от пикета № 147+75 до пикета № 147+93 (ориентировочно 50 метров)  – полусвод тоннеля от пикета № 148+27 до пикета № 148+35 (ориентировочно 50 метров) – по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора – технологическое окно на пикете № 150+02 выход на II путь-полусвод тоннеля на пикете № 150+27 до пикета № 150+37 – полусвод тоннеля на пикете № 151+55 до пикета № 151+65 – полусвод тоннеля от пикета № 155+52 до пикета № 155+65 – вентиляцилнная сбойка шахты № 211 на I главный путь на пикета № № 159+20 – свод I пути на пикете №159+17 в вент.шахту № 211. 

Протяженность проложенной кабельной линии № 8407А составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

Кабельная линия № 8407Б проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 210 (фото 37, 39, 41,43,51) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 147+60  – переход по свод I главного пути , вентиляционная сбойка (ориентировочно 50 метров, фото 44) к тоннелю II главного пути (ориентировочно 50 метров) – полусвод тоннеля от пикета № 147+75 до пикета № 147+93 (ориентировочно 50 метров)  – полусвод тоннеля от пикета № 148+27 до пикета № 148+35 (ориентировочно 50 метров) – по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора – технологическое окно на пикете № 150+02 выход на II путь-полусвод тоннеля на пикете № 150+27 до пикета № 150+37 – полусвод тоннеля на пикете № 151+55 до пикета № 151+65 – полусвод тоннеля от пикета № 155+52 до пикета № 155+65 – вентиляцилнная сбойка шахты № 211 на I главный путь на пикета № № 159+20 – свод I пути на пикете №159+17 в вент.шахту № 211. 

Протяженность проложенной кабельной линии № 8407Б составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

Кабельная линия № 8408А проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шахты № 210 (фото 43,55,56) – свод пути I пикет № 147+60  – по рожковым кабельным конструкциям от пикета 147+60 до пикета 147+80 – до полусвода тоннеля на пикете 148+37 – по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля до пикета 148+41-через технологическое окно в кабельный коллектор пути I – по кабельным конструкциям кабельного коллектора – до технологического окна выход на I путь на пикет 150+02 – до полусвода тоннеля до пикета 151+50 – по щелевым кабельным конструкциям до пикета 151+63 – порлусвод тоннеля от пикета 159+08 до пикета 159+17 – свод на пикете 159+17 в вентиляционной шахте № 211.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8408А составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

Кабельная линия № 8408Б проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шахты № 210 (фото 43,55,56,57) – свод пути I пикет № 147+60  – по рожковым кабельным конструкциям от пикета №147+60 до пикета №147+80 – до полусвода тоннеля на пикете №148+37 – по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля до пикета №148+41-через технологическое окно в кабельный коллектор пути I – по кабельным конструкциям кабельного коллектора – до технологического окна выход на I путь на пикет №150+02 – до полусвода тоннеля до пикета №151+50 – по щелевым кабельным конструкциям до пикета №151+63 – порлусвод тоннеля от пикета №159+08 до пикета №159+17 – свод на пикете №159+17 в вентиляционной шахте № 211.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8408Б составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

Уточнение иска принято судом.

Представители Общества в судебном заседании поддержали первоначальные исковые требования в уточненной редакции, а представители Предприятия – требования, заявленные во встречном иске.

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный суд установил следующее. 

Как видно из материалов дела, акционерное общество (далее – АО) «Санкт-Петербургские электрические сети» (впоследствии 14.05.2020 прекратившее свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к Обществу, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись) обязалось перед ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северно-Западном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации по договору от 01.11.2011 № 280/11/С оказать услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации; технологическое присоединение планировалось для электроснабжения комплекса зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, расположенного по адресу: 

<

...>.

В целях исполнения своих обязательств по договору от 01.11.2011 № 280/11/С АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (заказчик) заключило с ООО «Норд-Вест-Энерго» (ИНН 

<

***>; подрядчик) договоры подряда от 26.08.2011 № 154/11 и от 07.10.2011 № 255/11, по которым подрядчик обязался выполнить проектные и строительно-монтажные работы по прокладке кабельных линий в сооружениях метрополитена.

Согласно пункту 7.1 договоров от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 заказчик вправе в счет последующей оплаты перечислить подрядчику аванс.

На основании названного пункта договоров заказчик перечислил следующие авансовые платежи подрядчику:

- 105 610 981,80 руб. (платежное поручение от 31.08.2011 № 1493) по договору от 26.08.2011 № 154/11;

- 20 000 000 руб. (платежное поручение от 31.08.2011 № 1494) по договору от 26.08.2011 № 154/11;

- 10 000 000 руб. (платежное поручение от 31.01.2011 № 1495) по договору от 26.08.2011 № 154/11;

- 60 000 000 руб. (платежное поручение от 31.08.2011 № 1496) по договору от 26.08.2011 № 154/11;

- 83 440 800,72 руб. (платежное поручение от 27.10.2011 № 1086) по договору от 26.08.2011 № 154/11;

- 200 000 000 руб. (платежное поручение от 27.10.2011 № 1087) по договору от 07.10.2011 № 255/11. 

Как установлено вступившими в законную силу судебными актами по делу № А56-87985/2018, на основании договора подряда от 12.09.2011 № 1209 для выполнения работ по прокладке кабельных линий от ВШ-512 до ВШ-517, от ВШ-210 до ВШ 211 ООО «Норд-Вест-Энерго» привлек субподрядчика – общество с ограниченной ответственностью «СУ-121» которое фактически выполнило работы по прокладке кабеля в период с 12.09.2011 до 30.04.2013.

Далее к договорам подряда от 26.08.2011 и от 17.10.2011 заключены соглашения от 12.03.2013 о замене стороны подрядчика с ООО «Норд-Вест Энерго» на ООО «Норд-Вест Энерго-Кабель» (ИНН 

<

***>).

Впоследствии работы по указанным договорам в полном объеме не были приняты заказчиком.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ деятельность ООО «Норд-Вест Энерго-Кабель» прекращена 14.08.2017.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.2018 по делу № А56-87985/2018 Предприятию отказано в иске к АО «Санкт-Петербургские электрические сети» об обязании демонтировать и вывезти из сооружений метрополитена кабельные линии общей длиной 37 590 м; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено Общество.

Как следует из постановления кассационного суда от 05.07.2019 по делу № А56-87985/2018, суды первой и апелляционной инстанций установили, что кабельные линии в подземных тоннелях и на станциях метрополитена Санкт-Петербурга проложены с согласия Предприятия и в рамках заключенного между Предприятием, Обществом и ООО «Норд-Вест-Энерго» соглашения о совместной деятельности; доказательств, подтверждающих незаконность действий АО «Санкт-Петербургские электрические сети», не представлено, в связи с чем оснований для удовлетворения иска, поданного в порядке статей 304, 305 ГК РФ, судами не установлено.

Указав в настоящем иске, что Общество как правопреемник АО «Санкт-Петербургские электрические сети» обязано исполнить обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору от 01.11.2011 № 280/11/С перед ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северно-Западном федеральном округе», истец просил суд признать за ним право собственности на кабельные линии, необходимые для осуществления технологического присоединения и являющиеся частью схемы энергоснабжения.

Предприятие, в свою очередь, ссылаясь на то, что кабельные линии не передавались АО «Санкт-Петербургские электрические сети», никогда им не использовались и не содержались, при том, что согласно указанию от 07.02.2020 № 174/НГ Предприятием принято решение об использовании кабельных линий для нужд Предприятия в целях усиления надежности электроснабжения совмещенных тягово-понизительных подстанций на станциях метрополитена Санкт-Петербурга «Лесная», «Выборгская», «Чкаловская», «Крестовский остров», «Спортивная», вентиляционной шахты № 211 в режимах чрезвычайных ситуаций при пропаже напряжения с питающих центров и равномерного распределения нагрузок сети путейских ящиков, просило признать за ним право собственности на задействованные кабельные линии общей длиной 15 590 метров.

Оценив в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующему. 

Основания приобретения права собственности установлены статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 1 названной статьи право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. 

В силу пункта 2 той же статьи право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании сделки об отчуждении имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (п. 2 ст. 720 ГК РФ).

В силу ст. 729 ГК РФ в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

Как видно из материалов дела, в рамках дела № А56-62072/2016 АО «Санкт-Петербургские электрические сети» обращалось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Норд-Вест Энерго-Кабель» 200 000 руб. неосновательного обогащения по договору № 255/11 от 17.10.2011, пеней, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из судебных актов по делу № А56-62072/2016, подаче названного иска в суд предшествовало направление АО «Санкт-Петербургские электрические сети» в адрес подрядчика уведомления от 16.12.2015 о расторжении договора на основании пунктов 11.3 и 11.4 (в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств) с 01.01.2016 с просьбой в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления передать АО «Санкт-Петербургские электрические сети» результат фактически выполненных работ согласно приложению № 1.

Вместе с тем, как видно из материалов дела, указанное требование АО «Санкт-Петербургские электрические сети» не было исполнено в результате уклонения ООО «Норд-Вест Энерго-Кабель» от его исполнения, а впоследствии – в результате его ликвидации.

При этом по смыслу норм главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик изготавливает вещь не для себя, а для заказчика, следовательно, он не может являться собственником изготовленной вещи.

В данном случае подрядчик - ООО «Норд-Вест-Энерго» (впоследствии ООО «Норд-Вест Энерго-Кабель») по условиям заключенных договоров подряда изготавливал вещь (кабельные линии) не для себя, а для АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (заказчика).

Условия о переходе права собственности на изготавливаемую вещь к подрядчику договор подряда не содержит.

Право собственности на создаваемую вещь приобретается в соответствии с пунктом 1 статьи 218 ГК РФ.

Согласно статье 218 ГК РФ собственником вещи становится тот, кто изготовил или создал ее для себя с соблюдением закона и иных правовых актов. 

Право собственности на результат подрядных работ возникает впервые у заказчика после приемки результата работ.

На основании представленных в материалы дела доказательств судом установлено, что работы по прокладке кабельных линий в том объеме, который выполнил подрядчик по договорам подряда от 26.08.2011 № 154/11 и от 07.10.2011 № 255/11, АО «Санкт-Петербургские электрические сети» были полностью оплачены, что подтверждено соответствующими платежными документами, то есть со стороны заказчика обязанности по оплате по договору подряда были выполнены.

Реализации права АО «Санкт-Петербургские электрические сети» требовать передачи ему результата незавершенной работы в порядке ст. 729 ГК РФ воспрепятствовали действия ООО «Норд-Вест Энерго-Кабель» и его последующая ликвидация. Доказательств безосновательного уклонения заказчика от принятия выполненной работы материалы дела не содержат.

Заключением проведенной в рамках настоящего дела экспертизы от 06.06.2022, выполненной экспертом ООО «АДС-Проектстрой» ФИО6, подтвержден факт нахождения в настоящее время в сооружениях Предприятия кабельных линий № 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407А, 8407Б, 8408А, 8408Б, которые проложены ООО «Норд-Вест Энерго» в рамках исполнения обязательств по договорам от № 154/11 от 26.08.2011 и № 255/11 от 07.10.2011.

При таких обстоятельствах нельзя признать АО «Санкт-Петербургские электрические сети» отказавшимся от права на результат работ, выполненных в рамках договоров подряда от 26.08.2011 № 154/11 и от 07.10.2011 № 255/11.

При этом в силу действующего гражданского законодательства приобретение права собственности на изготовленную вещь относится к первоначальному способу, следовательно, подрядчик, создававший вещь не для себя, а для заказчика, не может считаться ее собственником, право собственности на результат подрядных работ приобретается заказчиком первоначальным способом.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статей 65, 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что признание права собственности Общества, являющегося правопреемником АО «Санкт-Петербургские электрические сети», на кабельные линии является надлежащим способом защиты; Обществом правомерно заявлено требование о признании права собственности на результат работ, выполненных в рамках договора подряда, в порядке пункта 1 статьи 218 ГК РФ.

При этом, в ходе проведения судебной экспертизы эксперту был представлен договор от 07.06.2016 № 34-РО, по условиям которого Предприятие (исполнитель) обязалось оказывать АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (заказчику) услуги по размещению участков кабельных линий, проходящих транзитом в сооружениях Предприятия в соответствии с перечнем и описанием мест прокладки и их техническому обслуживанию, а заказчик – оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями этого договора.

Как пояснили представители сторон в судебном заседании 23.09.2022, в предмет названного договора входит часть спорных кабельных линий; расходы на их обслуживание несет Общество.

В целях надлежащей идентификации кабельных линий суд определением от 25.03.2022 назначил по делу судебную экспертизу.

Согласно заключению от 06.06.2022, выполненному экспертом ООО «АДС-Проектстрой» ФИО6, в настоящее время в сооружениях Предприятия находятся кабельные линии № 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407А, 8407Б, 8408А, 8408Б, которые проложены ООО «Норд-Вест Энерго» в рамках исполнения обязательств по договорам от № 154/11 от 26.08.2011 и № 255/11 от 07.10.2011; протяженность кабельных линий № 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407А, 8407Б, 8408А, 8408Б, которые проложены ООО «Норд-Вест Энерго-Кабель» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 составляет 24 030 метров, характеристики кабельных линий, выполненных кабелями марок ЦСБВнг-LS 3x240-10 и СБВнг-LS 3x240-10, представлены в исследовательской части по второму вопросу (полностью соответствуют характеристикам, приведенным в уточненных требованиях Общества); кабельные линии № 8401 и № 8402, перечисленные в исковом заявлении Общества, полностью находятся под напряжением 6 кВ, участки кабельных линий № 84003, 8404, 8405, 8406, 8407А, 8407 Б, 8408 А, 8408 Б, перечисленных в исковом заявлении Общества, частично находятся под напряжением 380 В, 6 кВ и 10 кВ; в эксплуатационных нуждах Предприятия задействованы участки кабельных линий, которые проложены ООО «Норд-Вест Энерго» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11, перечисленные во встречном исковом заявлении: № 8403, 8404,  8405, 8406, 8407А, 8407Б, 8408А, 8408Б; протяженность кабельных линий, проложенных ООО «Норд-Вест Энерго» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 и перечисленных во встречном исковом заявлении, которые задействованы в эксплуатационных нуждах Предприятия, составляет:

- общая протяженность задействованных участков кабельной линии № 8403 составляет 2 886 метров;

- протяженность задействованного участка кабельной линии № 8404 составляет 2 070 метров;

- общая протяженность задействованных участков кабельной линии № 8405 составляет 2 844 метра;

- общая протяженность задействованных участков кабельной линии № 8406 составляет 3 190 метров;

- протяженность задействованного участка кабельной линии № 8407А составляет 1 185 метров;

- протяженность задействованного участка кабельной линии № 8407Б составляет 1 192 метра;

- протяженность задействованного участка кабельной линии № 8408А составляет 670 метров;

- протяженность задействованного участка кабельной линии № 8408Б составляет 670 метров.

Общая протяженность всех кабельных линий, проложенных ООО «Норд-Вест Энерго» в рамках исполнения обязательств по договорам от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 и перечисленных во встречном исковом заявлении, которые задействованы в эксплуатационных нуждах Предприятия, составляет 14 707 метров.

Согласно статье 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном этим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 

Сомнения лиц, участвующих в деле, в компетенции эксперта при отсутствии доказательств недостоверности содержащихся в судебном заключении выводов не исключают возможности исследования этого заключения в качестве доказательства по делу. 

Профессиональная подготовка и квалификация эксперта, составившего заключение по настоящему делу, подтверждены представленными в дело документами, которые исследованы судом при назначении экспертизы. 

Заключение от 06.06.2022 подписано экспертом, предупрежденным судом в порядке статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Заключение носит обоснованный и непротиворечивый характер, содержит исчерпывающие ответы на все поставленные перед экспертом вопросы. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства нарушения порядка проведения судебной экспертизы, наличия в выводах эксперта явных противоречий, заключение от 06.06.2022 признано судом допустимым и достоверным доказательством; основания не доверять выводам эксперта у суда отсутствуют; выводы эксперта документально не опровергнуты. 

Настаивая на исковых требованиях о признании права собственности на все кабельные линии, расположенные в сооружениях Предприятия, проложенные при исполнении договоров подряда от 26.08.2011 № 154/11 и от 07.10.2011 № 255/11, общей длиной 24 030 метров, сведения о которых содержатся в экспертном заключении, Общество, в том числе, указало, что ответчик, заявляя встречные требования о признании права собственности лишь на кабельные линии, находящиеся под напряжением Предприятия, не доказал, что безопасное раздельное использование частей проложенной кабельной линии возможно; такие обстоятельства экспертом не устанавливались. По мнению истца, являющегося территориальной сетевой организацией, раздельная эксплуатация кабельных линий противоречит технике безопасности. Указанный довод Общества материалами дела не опровергнут.

При этом материалами дела также не опровергнуто, что Общество вправе требовать признания за ним права собственности на спорные кабельные линии с учетом положений п. 4 ст. 28 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 225 ГК РФ.

Как неоднократно указывал истец в ходе рассмотрения дела и подтверждено представленными в материалы дела доказательствами, прокладка кабельных линий была необходима для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северно-Западном федеральном округе» к электрическим сетям, которые являются частью схемы энергоснабжения.

Кроме того, кабельные линии в подземных тоннелях и на станциях метрополитена Санкт-Петербурга были проложены в рамках заключенного между Предприятием, Обществом и ООО «Норд-Вест-Энерго» соглашения о совместной деятельности с согласия Предприятия, осведомленного о цели прокладки кабельных линий и о том, что право собственности на эти линии у Предприятия не возникнет; в 2018 году Предприятие обращалось в арбитражный суд с иском об обязании демонтировать и вывезти из сооружений метрополитена кабельные линии общей длиной 37 590 м.

Как следует из документов, представленных ответчиком, Предприятием понесены расходы на подключение, эксплуатацию и техническое обследование кабельных линий, в то время как доказательств, подтверждающих несение Предприятием каких-либо расходов на прокладку линий либо иное непосредственное участие ответчика в их строительстве, в материалах дела не имеется.

Сам по себе факт подключения Предприятием и использования в своей деятельности части спорных кабельных линий при изложенных выше установленных судом фактических обстоятельствах не порождает возникновение у Предприятия права собственности на них по изложенным во встречном иске основаниям.

 При таких обстоятельствах суд полагает, что иск Общества о признании за ним права собственности на кабельные линии общей длиной 24 030 метров, расположенные в сооружениях Предприятия, проложенные в рамках исполнения договоров подряда от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 ООО «Н-В Энерго» (ИНН 

<

***>)/ООО «НВЭК» (ИНН 

<

***>), сведения о которых изложены в экспертном заключении по настоящему делу, подлежит удовлетворению, встречный иск удовлетворению не подлежит.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 АПК РФ судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Признать право собственности публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» на кабельные линии, расположенные в сооружениях государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» проложенные при исполнении договоров подряда от 26.08.2011 № 154/11, от 07.10.2011 № 255/11 обществом с ограниченной ответственностью «Норд-Вест Энерго» (обществом с ограниченной ответственностью «Норд-Вест Энерго-Кабель»), общей длиной 24 030 метров, сведения о которых изложены в экспертном заключении от 06.06.2022 по делу № А56-45798/2021: 

Кабельная линия № 8401.

Кабельная линия проложена кабелем марки ЦСБВнг-LS 3х240-10 протяженностью 250 метров с поверхности, с точки подключения с кабелем АПвПу2Г3 (1х630/70-10) идущим в сторону действующей КТПН-0-285 установленной по адресу пр. Добролюбова, дом 14 (для нужд строительства) по стволу шахты № 517 (фото 11), тоннелю от шахты № 517 до соединительной муфты с кабелем СБВнг-LS 3х240-10 по I пути.

От соединительной муфты кабель СБВнг-LS 3х240-10 длиной 270 метров проложен до кабельной муфты (фото 17) в месте соединения с существующей кабельной линии в районе ПК 421+16 (фото 19).

Общая протяженность проложенной ООО «Норд-Вест Энерго» кабельной линии № 8401, в рамках исполнения обязательств по Договору от 26.08.2011 № 154/11, составляет ориентировочно 520 метров.

Кабельная линия № 8402.

Кабельная линия проложена кабелем марки ЦСБВнг-LS 3х240-10 с поверхности, с точки подключения с кабелем АПвПу2Г3 (1х630/70-10) идущим в сторону действующей КТПН-0-285 установленной по адресу пр. Добролюбова, дом 14 (для нужд строительства) по стволу шахты № 517 (фото 11), тоннелю от шахты № 517 до соединительной муфты с кабелем с существующей кабельной линией (фото 15) в районе ПК 423+77 (фото 16) по II пути, протяженностью 210 метров. 

Общая протяженность проложенной ООО «Норд-Вест Энерго» кабельной линии № 8402, в рамках исполнения обязательств по Договору от 26.08.2011 № 154/11, составляет ориентировочно 210 метров.

Кабельная линия № 8403 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (фото 36) – переход по своду II главного пути к тоннелю I главного пути (ориентировочно 50 метров) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю I главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8403 составляет: 280 + 50 + 3 057 (пикет № 454+44 – Пикет № 423+82) + 280 = 3667 метров.

Протяженность кабельной линии № 8403 соответствует указанной в проектной документации и паспортизированной карточке - 3970 метров.

Кабельная линия № 8404 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (пикет установлен с левой стороны вентиляционного тоннеля, кабель поворачивает направо из вентиляционного тоннеля, фото 34) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю II главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8404 составляет: 280 + 3 057 (пикет № 454+44 – ориентировочно пикет № 423+82) + 280 = 3 617 метров.

Протяженность кабельной линии № 8404 соответствует указанной в проектной документации и паспортизированной карточке - 3 930 метров.

Кабельная линия № 8405 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (пикет установлен с левой стороны вентиляционного тоннеля, кабель поворачивает направо из вентиляционного тоннеля, фото 36) – переход по своду II главного пути к тоннелю I главного пути (ориентировочно 50 метров) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю I главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8405 составляет: 280 + 50 + 3 062 (пикет № 454+44 – Пикет № 423+82) + 280 = 3 672 метров.

Протяженность кабельной линии № 8405 соответствует указанной в проектной документации - 3 710 метров.

Кабельная линия № 8406 проложена кабелем ЦСБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 517 (фото 21-23) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 423+87 (пикет установлен с левой стороны вентиляционного тоннеля, кабель поворачивает направо из вентиляционного тоннеля, фото 36) – прокладка кабеля СБВнг-LS 3х240-10 по тоннелю II главного пути до пикета № 454+44 – по нижнему вентиляционному узлу к стволу шихты № 512.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8406 составляет: 280 + 3 062 (пикет № 454+44 – Пикет № 423+82) + 280 = 3 622 метров.

Протяженность кабельной линии № 8406 соответствует указанной в паспортизированной карточке - 3 930 метров. 

Кабельная линия № 8407А проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 210 (фото 37, 39, 40) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 147+60  – переход по своду I главного пути, вентиляционная сбойка (ориентировочно 50 метров, фото 44) к тоннелю II главного пути (ориентировочно 50 метров) – полусвод тоннеля от пикета № 147+75 до пикета № 147+93 (ориентировочно 50 метров)  – полусвод тоннеля от пикета № 148+27 до пикета № 148+35 (ориентировочно 50 метров) – по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора – технологическое окно на пикете № 150+02 выход на II путь-полусвод тоннеля на пикете № 150+27 до пикета № 150+37 – полусвод тоннеля на пикете № 151+55 до пикета № 151+65 – полусвод тоннеля от пикета № 155+52 до пикета № 155+65 – вентиляцилнная сбойка шахты № 211 на I главный путь на пикета № № 159+20 – свод I пути на пикете №159+17 в вент.шахту № 211. 

Протяженность проложенной кабельной линии № 8407А составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

Кабельная линия № 8407Б проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шихты № 210 (фото 37, 39, 41,43,51) – по тоннелю до II главного пути до пикета № 147+60  – переход по свод I главного пути , вентиляционная сбойка (ориентировочно 50 метров, фото 44) к тоннелю II главного пути (ориентировочно 50 метров) – полусвод тоннеля от пикета № 147+75 до пикета № 147+93 (ориентировочно 50 метров)  – полусвод тоннеля от пикета № 148+27 до пикета № 148+35 (ориентировочно 50 метров) – по существующим кабельным конструкциям кабельного коллектора – технологическое окно на пикете № 150+02 выход на II путь-полусвод тоннеля на пикете № 150+27 до пикета № 150+37 – полусвод тоннеля на пикете № 151+55 до пикета № 151+65 – полусвод тоннеля от пикета № 155+52 до пикета № 155+65 – вентиляцилнная сбойка шахты № 211 на I главный путь на пикета № № 159+20 – свод I пути на пикете №159+17 в вент.шахту № 211. 

Протяженность проложенной кабельной линии № 8407Б составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

Кабельная линия № 8408А проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шахты № 210 (фото 43,55,56) – свод пути I пикет № 147+60  – по рожковым кабельным конструкциям от пикета 147+60 до пикета 147+80 – до полусвода тоннеля на пикете 148+37 – по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля до пикета 148+41-через технологическое окно в кабельный коллектор пути I – по кабельным конструкциям кабельного коллектора – до технологического окна выход на I путь на пикет 150+02 – до полусвода тоннеля до пикета 151+50 – по щелевым кабельным конструкциям до пикета 151+63 – порлусвод тоннеля от пикета 159+08 до пикета 159+17 – свод на пикете 159+17 в вентиляционной шахте № 211.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8408А составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

Кабельная линия № 8408Б проложена кабелем СБВнг-LS 3х240-10 от нижнего вентиляционного узла у ствола шахты № 210 (фото 43,55,56,57) – свод пути I пикет № 147+60  – по рожковым кабельным конструкциям от пикета №147+60 до пикета №147+80 – до полусвода тоннеля на пикете №148+37 – по щелевым кабельным конструкциям полусвода тоннеля до пикета №148+41-через технологическое окно в кабельный коллектор пути I – по кабельным конструкциям кабельного коллектора – до технологического окна выход на I путь на пикет №150+02 – до полусвода тоннеля до пикета №151+50 – по щелевым кабельным конструкциям до пикета №151+63 – порлусвод тоннеля от пикета №159+08 до пикета №159+17 – свод на пикете №159+17 в вентиляционной шахте № 211.

Протяженность проложенной кабельной линии № 8408Б составляет: 1 940 метров, что соответствует длине, указанной в паспортизированной карточке.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья Целищева Н.Е.