Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-2466/2019

13 мая 2019 г.

г. Ханты-Мансийск

 

 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Тихоненко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску департамента  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Ханты-Мансийского района (628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...>, ОГРН 

<

***> от 11.02.2010,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис»  (628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>, ОГРН 

<

***> от 25.02.2014, ИНН 

<

***>) о взыскании  808 110 рублей,  

с участием представителей: от истца: ФИО2 по доверенности от 14.01.2019 № 2, от ответчика: не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

РЕШИЛ:

ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» о  снижении неустойки (пени) удовлетворить.  

 Исковые требования департамента строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района удовлетворить  частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» в  пользу департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Ханты-Мансийского района неустойку (пеню) в размере 270 315 рублей.   В остальной части в иске отказать.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» в  доход федерального бюджета 19 162 рубля государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья Т.В. Тихоненко