Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, 

<

...> http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-10499/2019

г. Липецк

29 марта 2021 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 302028, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная  

компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): г.Липецк,  

ул.Юношеская, д.46, офис 403) о взыскании 9 639 345 руб. задолженности и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная  

компания» к обществу с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно -  

гибридный центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 302030, Орловская область,  

<

...>). о взыскании 5 434 615 руб. неустойки 

при участии в судебном заседании:  

от истца по первоначальному иску: ФИО1- представитель по доверенности (до  

перерыва), 

от ответчика по первоначальному иску: ФИО2 –представитель по доверенности  

(до перерыва). от третьего лица: представитель не явился, 

 Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно- строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения):  

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Компания Град-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 302028, 

<

...>) долг в сумме 4 547 390 руб. 20 коп., а также судебные  расходы по государственной пошлине в сумме 33462 руб. 59 коп.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 302028, 

<

...>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): г.Липецк,  

ул.Юношеская, д.46, офис 403) неустойку за период с 29.09.2018 по 30.11.2018 в сумме  

2 717 307 руб. 50 коп., а также судебные расходы по государственной пошлине в сумме 50173 руб. 

Произвести зачет встречных требований, в результате которого взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 302028, 

<

...>)  долг в сумме 1 830 072 руб. 70 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно- строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения):  

<

...>) из федерального бюджета излишне уплаченную  государственную пошлину в сумме 21024 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок после его  принятия.  

Судья А.Г. Крылов