АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-18570/2022

г. Уфа

28 октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МЕЛЕУЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "РАСА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить обеспечение гарантии работ 

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, паспорт, доверенность от 24.12.2019, предъявлен диплом о высшем юридическом образовании от 25.06.2004 рег.номер 63 (с использованием системы веб-конференции) 

от ответчика- не явились, извещены в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МЕЛЕУЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "РАСА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить обеспечение гарантии качества работы по благоустройству набережной реки Мелеуз и прилегающей территории в городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (центральная часть 

<

...>») по Муниципальному контракту №1611209 от 07.12.2020 в виде независимой гарантии на сумму 486 145 руб. 32 коп. сроком действия до 11.01.2026. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, возврат конверта по юридическому адресу регистрации согласно выписке из ЕГРЮЛ.

Согласно ч. 4 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещения направляются арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Процедура доставки почтовых отправлений (включая заказные письма разряда "Судебное") прописана в Правилах оказания услуг почтовой связи, утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234 (далее - Правила), а также в Порядке приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений (редакция N 2), утв. Приказом ФГУП "Почта России" от 07.03.2019 N 98-п (далее - Порядок).

В соответствии с п. 6.2.2.4 Порядка, правом пересылки почтовых отправлений в разряде "Судебное" пользуются федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ при наличии договора на оказание услуг почтовой связи, заключенного в письменной форме с ФГУП "Почта России" (далее - Договор).

В почтовых отправлениях разряда "Судебное" пересылаются судебные извещения (судебные повестки), копии судебных актов (в том числе определений, решений, постановлений судов), судебные дела (материалы), исполнительные документы, в том числе могут пересылаться приложения на электронном носителе информации (п. 6.2.4.2 Порядка).

Заказные письма и заказные бандероли разряда "Судебное" должны пересылаться с уведомлением о вручении (пункт 6.2.5.1. Порядка N 98). Услуги по пересылке почтовых отправлений разрядов "Судебное", "Межоператорское" оказываются объектами почтовой связи на условиях партионного приема почтовых отправлений в ОПС, определенных Предприятием (пункт 6.2.6.2. Порядка N 98).

Согласно пункту 11.1 Порядка N 98, почтовые отправления разряда "Судебное" при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней. При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда "Судебное" день поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством РФ, не учитываются. Срок хранения почтовых отправлений исчисляется со следующего рабочего дня ОПС после поступления почтового отправления в объект почтовой связи места назначения.

По истечении установленного срока хранения почтовые отправления возвращаются по обратному адресу, указанному на почтовом отправлении (если иное не предусмотрено договором с пользователем услугами почтовой связи) (пункт 119 Порядка N 98).

Как следует из п. 11.10 Порядка, возврат почтового отправления по обратному адресу, указанному на РПО, до истечения срока хранения производится, в частности, при обстоятельствах, исключающих возможность выполнения оператором почтовой связи обязательств по Договору, в том числе отсутствия указанного на отправлении адреса адресата.

На каждое возвращаемое по обратному адресу РПО разряда "Судебное" почтовый работник оформляет ярлык ф. 20, оформляет оболочку возвращаемого РПО в порядке, представленном в приложении N 39 к настоящему Порядку. В случае возврата иных почтовых отправлений ярлык ф. 20 не оформляется.

При возврате по обратному адресу почтовый работник оформляет возвращаемые РПО следующим образом: на лицевой стороне оболочки на свободном месте слева от зоны адресного блока получателя указывается "В" и индекс ОПС места возврата, при этом адрес и индекс получателя перечеркиваются (приложение N 41 к настоящему Порядку).

При возврате по новому адресу почтовый работник оформляет возвращаемые РПО следующим образом: на лицевой стороне оболочки на свободном месте слева от зоны адресного блока получателя указывается "В", новый подробный адрес и индекс ОПС места возврата, при этом прежний адрес и индекс отправителя и получателя перечеркиваются 

<

67> (приложение N 42 к настоящему Порядку)

 Помимо сведений о направлении ответчику извещений на почтовом конверте, арбитражные суды принимают во внимание аналогичную информацию, размещенную на официальном сайте ФГУП "Почта России" (https://www.pochta.ru/).

Определения суда ответчику направлялись по  адресу регистрации: 450106, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА Г.О., УФА Г., УФА Г., МЕНДЕЛЕЕВА УЛ., Д. 130, ОФИС 1.

Конверт с определением возвращен почтовым отделением связи с отметкой: «истек срок хранения».  

При проверке почтового отправления № 45097675396746 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://www.pochta.ru), судом установлено, что указанное почтовое отправление прибыло в место вручения 13.09.2022, неудачная попытка вручения 13.09.2022 и 21.09.2022 произошел возврат отправителю из-за истечения срока хранения.

Согласно абзацу 2 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридических лиц", юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ). 

Кроме того, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания по рассмотрению искового заявления  была   опубликована на официальном интернет-сайте суда.

        Лица, участвующие в деле, несут риск  наступления неблагоприятных последствий в результате не принятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (абз. 2 часть 6 ст. 121 АПК РФ). 

Определениями суда сторонам разъяснена возможность проведения судебного онлайн-заседания с использованием системы веб-конференции и возможности онлайн-ознакомления с материалами судебных дел через электронный сервис «Мой арбитр». 

Таких ходатайств от ответчика не поступило.

Ответчик отзыв не представил.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как установлено материалами дела, 07.12.2020 г. между Администрацией городского поселения город Мелеуз и ООО «Раса» по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №1611209 на выполнение работ по благоустройству набережной реки Мелеуз и прилегающей территории в городском поселении г. Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (центральная часть 

<

...>») (далее - контракт).

В соответствии с п. 1.2. Контракта Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по благоустройству набережной реки Мелеуз и прилегающей территории в городском поселении г. Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (центральная часть 

<

...>») (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, и протоколом соглашения о цене Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Согласно п. 2.1 цена Контракта в текущих ценах определена Сторонами (Приложение № 2 к Контракту) и составила 9 722 906 (Девять миллионов семьсот двадцать две тысячи девятьсот шесть) рублей 32 копеек, в том числе НДС 20 % - 1 620 484 (один миллион шестьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 39 копеек.

Согласно п. 7.1 Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2020 г.

П. 7.2 Контракта установлен срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 25 декабря 2020 г.

24.12.2020 г. заключено Дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту №1611209 от 07.12.2020 г. Внесены следующие изменения в контракт:

П. 2.1. Цена Контракта в текущих ценах определена Сторонами (Приложение №2 к Контракту) 9 793 829 (Девять миллионов семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 09 копеек, в том числе НДС 20%».

П. 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств, но не позднее 31.12.2021 г.».

П. 7.2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31.07.2021г. Приложение №1 к Контракту «Техническое задание» - локальным сметным расчетом №7-01-02 (дополнительное соглашение) в соответствии с приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению.

В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения стороны устанавливают, что иные условия контракта остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

П. 7.3 Контракта установлено, что окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

Согласно п. 4.11 Контракта работы считаются принятым по качеству и объему после подписания Заказчиком актов приемки-передачи выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3), выставленного Подрядчиком счёта- фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.

Работы по Контракту оплачены заказчиком на основании подписанных Сторонами актов приемки-передачи выполненных работ №1 от 14.06.2021, №2 от 09.07.2021, №3 от 31.07.2021, №4 от 10.12.2021 в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями №475 от 22.06.2021, №550 от 03.07.2021, №699 от 31.08.2021, №1182 от 29.12.2021.

В соответствии с п.4.4. Контракта при сдаче документов о приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в соответствие с п. 5 контракта.

Согласно п. 5.3. Контракта гарантийный срок эксплуатации объекта составляет - 5 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с п. 5.7 Контракта гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в размере, установленном в пункте 5.8 настоящей контракта. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяются Подрядчиком самостоятельно.

Пунктом 5.8 Контракта установлено обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 486 145 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто сорок пять) рублей 32 копейки.

ООО «РАСА» обеспечение гарантийных обязательств по Муниципальному контракту №1611209 от 07.12.2020 г. в соответствии с п.4.4. Контракта не предоставило.

20.01.2022 г. Администрация направила в адрес ООО «РАСА» претензию о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств по Муниципальному контракту №1611209 от 07.12.2020 г. 

Претензия направлена на адрес электронной почты (rasul8118@mail.ru) и по адресу: г. Уфа, ул. Айская, д. 46, офис 18,19, заказным письмом (по адресу указанному в контракте). Согласно почтовому отслеживанию по трек номеру претензия не была получена ООО «РАСА».

10.06.2022 г. Администрация направила в адрес ООО «РАСА» претензию о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств по Муниципальному контракту №1611209 от 07.12.2020 г. по адресу: 

<

...>, заказным письмом (по адресу указанному в ЕГРЮЛ). Согласно почтовому отслеживанию по трек номеру претензия не была получена ООО «РАСА».

От ответчика возражений по иску не поступило.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой, банковской гарантией и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии со ст. 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Согласно статье 368 ГК РФ в силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

 В соответствии со статьей 368 ГК РФ банковская гарантия представляет способ обеспечения исполнения обязательств и является разновидностью независимой гарантии. Правовое назначение банковской гарантии состоит в обеспечении надлежащего исполнения должником обязательств перед кредитором, в связи с чем основным условием оформления и выдачи банком гарантии является то, что обеспечиваемое обязательство должно быть действующим и позволяющим установить срок его исполнения (для выдачи гарантии на определенный срок). 

В соответствии со статьей 369 ГК РФ банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

 Исходя из положений пункта 1 статьи 377, подпункта 2 пункта 1 статьи 378, ГК РФ, предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия, и прекращается окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана.

 Пунктом 1 статьи 421 ГК РФ установлено, что юридические лица свободны в заключении договора. 

Стороны добровольно подписали договор муниципальный контракт №1611209 от 07.12.2020 на предложенных условиях и приняли на себя обязательства по его исполнению. 

Муниципальный контракт №1611209 от 07.12.2020 был подписан сторонами без замечаний и разногласий, в том числе по условиям о размере ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

24.12.2020 г. заключено Дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту №1611209 от 07.12.2020 г.

От ответчика, с которым заключено дополнительное соглашение, муниципальный  контракт замечаний и разногласий на договор не представил. 

Таким образом, указанное в договоре требование о представлении обеспечения исполнения обязательств является не только обеспечительной мерой, но и обязательством по договору. 

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям, указанными в техническом задании (Приложение 1 к Контракту), а также возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 5.3 настоящего муниципального контракта.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет - 5 лет с даты подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ.

Если в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в согласованный Сторонами срок. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Муниципального заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ.

При обнаружении дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период времени, затраченного на устранение дефектов.

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в размере, установленном в пункте 5.8 настоящей контракта. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяются Подрядчиком самостоятельно.

Пунктом 5.8 Контракта установлено обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 486 145 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто сорок пять) рублей 32 копейки.

Статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определены условия независимой гарантии.

Согласно ч. 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ заказчики в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные:

1)банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи;

2)государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3)фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);

4)Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

В соответствии с ч. 2, 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1)сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2)обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3)обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4)условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5)срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

Согласно ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Согласно п. 4.11 Контракта работы считаются принятым по качеству и объему после подписания Заказчиком актов приемки-передачи выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3), выставленного Подрядчиком счёта- фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке.

Работы по Контракту оплачены заказчиком на основании подписанных Сторонами актов приемки-передачи выполненных работ №1 от 14.06.2021, №2 от 09.07.2021, №3 от 31.07.2021, №4 от 10.12.2021 в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями №475 от 22.06.2021, №550 от 03.07.2021, №699 от 31.08.2021, №1182 от 29.12.2021.

В соответствии с п.4.4. Контракта при сдаче документов о приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в соответствие с п. 5 контракта.

Согласно п. 5.3. Контракта гарантийный срок эксплуатации объекта составляет - 5 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Таким образом, возложение на ООО "РАСА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ответственности за недостатки (дефекты), обнаруженные при эксплуатации объекта строительства в пределах гарантийного срока, является обоснованным и не противоречащим действующему законодательству. 

Пунктом 5.8 Контракта установлено обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 486 145 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто сорок пять) рублей 32 копейки.

Сам институт банковской гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала-должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления которых выдано обеспечение, наступили. 

Поскольку доказательства внесения денежных средств ООО «РАСА» в обеспечение гарантии качества результатов выполненных работ последним в материалы дела не представлены, требование об ответчика ответчика предоставить обеспечение гарантии качества выполнения работ по благоустройству набережной реки Мелеуз и прилегающей территории в городском поселении г. Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (центральная часть 

<

...>») подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО "РАСА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) предоставить обеспечение гарантии качества работы по благоустройству набережной реки Мелеуз и прилегающей территории в городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (центральная часть 

<

...>») по Муниципальному контракту №1611209 от 07.12.2020 в виде независимой гарантии на сумму 486 145 руб. 32 коп. сроком действия до 11.01.2026. 

Взыскать с ООО "РАСА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. сумму государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru. 

Судья                                                                                    Р.Ф. Ганеев