1 

Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград «06» сентября 2017 г. Дело № А12-21374/20117 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Е.С. Мойсеевой, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Скороваровой Ю.А, рассмотрев в  рассмотрев в судебном материалы искового заявления общества с ограниченной  ответственностью «Волгоградское Строительное Управление-77» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сервис Черноземья  Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 2 313 451 руб. 30 коп.,  

при участии в заседании: от истца – ФИО1, доверенность от 03.07.2017г. от ответчика – ФИО2, доверенность от 30.06.2017г., после перерыва не явился. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 71, 110, 169-170 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Уточнение иска в части уменьшения суммы неустойки принять. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис Черноземья Плюс»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Волгоградское Строительное  Управление-77» неустойку в размере 2 273 353,73 руб., государственную пошлину в  размере 34 367 руб.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградское Строительное  Управление-77» справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной  государственной пошлины на сумму 201 руб.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд,  через Арбитражный суд Волгоградской области, в установленные законом порядке и  сроки.  

Судья Е.С.Мойсеева