10/2017-106811(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-7840/2017

30 ноября 2017 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Митиной О.П.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Быковой А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

муниципального учреждения Управление капитального строительства  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный  трест»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки,  при участии представителя ответчика, 

Изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176,  180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу муниципального учреждения Управление капитального строительства  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 300 000 руб. неустойки.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета 8 083 руб. 72 коп. государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную  силу.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном  порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей  жалобы (в том числе в электронном виде) через Арбитражный суд Республики  Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья О.П. Митина