АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А74-5261/2022

22 августа 2022 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко, ознакомившись с исковым заявлением администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к строительно-производственному кооперативу «Вариант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 15 104 рублей 57 копеек  неустойки по муниципальному контракту от 20.04.2021 №ЭА-39-2021 за период с 19.11.2021 до 17.12.2021.

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», статьями  170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия  к строительно-производственному кооперативу «Вариант» о взыскании 15 104 рублей 57 копеек  неустойки по муниципальному контракту от 20.04.2021 №ЭА-39-2021 за период с 19.11.2021 до 17.12.2021, отказать.

 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

 

Судья

А.В. Лиходиенко