АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-3812/2024

04 июля 2024 года

г. Курск

Резолютивная часть объявлена 27.06.2024.

Арбитражный суд Курской области в составе судьи А.И. Шумакова, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.Е. Казначеевой, рассмотрел после объявленного перерыва в порядке статьи 163 АПК РФ в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "УниСтрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021 в размере 2 512 356 руб. 00 коп., пени за период с 23.09.2021 по 03.04.2024 в размере 1 109 373 руб. 17 коп., продолжая начисление пени с 04.04.2024 по день фактического исполнения обязательства, 

о взыскании задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021 в размере 4 349 172 руб., пени за период с 23.09.2021 по 03.04.2024 в размере 1 920 452 руб. 17 коп., продолжая начисление пени с 04.04.2024 по день фактического исполнения обязательства, всего сумма задолженности – 9 891 353 руб. 34 коп. 

а так же судебных расходов: 72 457 руб. 00 коп. государственной пошлины, понесенной при подаче искового заявления,

В судебном заседании приняли участие представители:

От истца –  не явился, извещен надлежащим образом.

От ответчика –  не явился, извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал" (МПП ВКХ «Орелводоканал») обратилось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "УниСтрой" о взыскании задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021 в размере 2 512 356 руб. 00 коп., пени за период с 23.09.2021 по 03.04.2024 в размере 1 109 373 руб. 17 коп., продолжая начисление пени с 04.04.2024 по день фактического исполнения обязательства; о взыскании задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021 в размере 4 349 172 руб., пени за период с 23.09.2021 по 03.04.2024 в размере 1 920 452 руб. 17 коп., продолжая начисление пени с 04.04.2024 по день фактического исполнения обязательства, всего сумма задолженности – 9 891 353 руб. 34 коп., а так же судебных расходов: 72 457 руб. 00 коп. государственной пошлины, понесенной при подаче искового заявления.

В порядке статьи 49 АПК РФ истец уточнил исковые требования и просит суд взыскать задолженность по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021 в размере 2 512 356 руб. 00 коп.,  пени в размере 330 471 руб. 44 коп. за период 23.12.2023 по 19.06.2024, начисление пени производить с 20.06.2024 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга 2 512 356 руб. и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, задолженность по договору о подключении (технологическом присоединении) централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021г. в сумме 4 349 172 руб. 00 коп., пени в размере 572 083 руб. 39 коп. за период с 23.12 2023 по 19 06.2024, начисление пени производить с 20.06.2024 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга 4 349 172 руб. 00 коп. и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,  всего  - 7 764 082 руб. 83 коп., а также 61 820 руб. 00 коп. возмещение расходов по уплате госпошлины.

Лица, участвующие в деле, в Арбитражный суд Курской области не явились. В силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ о времени и месте судебного заседания считаются извещенными надлежащим образом.

Согласно ст. 153 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. При неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие (п. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из текста искового заявления, между Муниципальным унитарным производственным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал" и ООО «УниСтрой» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021г. для подключения дома по ул. Космонавтов на земельном участке, ограниченном ул. Бурова, ул. Космонавтов, ул. Дмитрия Блынского и ул. Раздольная.

Согласно пункту 1 договора организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического соединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта по форме согласно приложению №1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  и Правил, подключения  объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Пунктом 4 договора предусмотрен срок подключения объекта - до 30 декабря 2021 года.

В соответствии с разделом 4 пунктом 12 подпунктом ж заказчик обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

Пунктами 14, 15 договора предусмотрено, что плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно приложению №4.

Заказчик обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению №4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

879 324,60 руб. (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

1 256 178,00 руб. (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

376 853,40 руб. (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заказчика, но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика "не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не (позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

Согласно пункту 16 договора обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего договора на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Истцом исполнены обязательства по договору и осуществлено техническое присоединение объекта, что подтверждается актом о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения №351-АоП от 22.12.2023.

07.09.2021г. между Муниципальным унитарным производственным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал" и ООО «УниСтрой» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021г. для подключения дома по ул. Космонавтов на земельном участке, ограниченном ул. Бурова, ул. Космонавтов, ул. Дмитрия Блынского и ул. Раздольная.

В соответствии с пунктом 1 договора организация водопроводно канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - «объект») заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению №1, подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения, предоставленные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 й №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Срок подключения объекта-до 30 декабря 2021 года (пункт 4 договора).

Согласно пункту 12 подпункту е  договора заказчик обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

В соответствии с пунктами 15,16 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно приложению №4.

Заказчик обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением №4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

1 522 210,20 руб. (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение)) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

2 174 586,00 руб. (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение)) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

652 375,80 руб. (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение)) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно: приложению №5, но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

Согласно пункту 17 договора обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего договора на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Истцом исполнены обязательства по договору и осуществлено техническое присоединение объекта к централизованной системе водоотведения, что подтверждается актом о подключении к централизованной системе водоотведения №352-АоП от 22.12.2023.

Ответчик не внес плату за подключение согласно обязательствам по заключенным договорам, в результате чего образовалась задолженность за подключение по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере 2 512 356 руб.,  по договору о подключении (технологическом присоединении) централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021г. в размере 4 349 172 руб.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием  оплатить образовавшуюся задолженность.

Претензия оставлена без ответа и удовлетворения.

В связи с неисполнением обязательств по оплате услуг за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав материалы дела, изучив и оценив доводы лиц участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - Кодекс).

Согласно пункту 1 статьи 781 Кодекса заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон о водоснабжении) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В силу части 2 статьи 18 Закона о водоснабжении лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Частью 3 статьи 18 Закона о водоснабжении установлено, что Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

На основании части 13 статьи 18 Закона о водоснабжении Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

В силу части 15 статьи 18 Закона о водоснабжении договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения, договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Названные типовые договоры, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 28.11.2023) "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения", предусматривают обязательство организации водопроводно-канализационного хозяйства выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения или централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения или централизованной системы водоотведения, а также обязательство заказчика внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта.

Таким образом, нормы права, регулирующие спорные правоотношения, в том числе устанавливающие условия типового договора, предусматривают обязанность заказчика оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта.

Надлежащее исполнение истцом обязательств по подключению (технологическому присоединению) объекта ответчика к централизованной системе водоснабжения и водоотведения подтверждено актом о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения №351-АоП от 22.12.2023 и актом о подключении к централизованной системе водоотведения №352-АоП от 22.12.2023, подписаны сторонами без возражений.

Ответчик доказательств оплаты долга в материалы дела не представил, отзыв на исковое заявление в нарушение статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил, объем оказанных услуг и произведенный истцом расчет задолженности не оспорил.

Суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования о взыскании задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021 в размере 2 512 356 руб. 00 коп. и по договору о подключении (технологическом присоединении) централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021г. в сумме 4 349 172 руб. 00 коп., подлежат удовлетворению.

Истцом начислена пеня по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021 за период 23.12.2023 по 19.06.2024 в размере 330 471 руб. 44 коп., по договору о подключении (технологическом присоединении) централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021г. в размере 572 083 руб. 39 коп. за период с 23.12 2023 по 19 06.2024.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 25 договоров в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока, оплаты по день фактической оплаты.

Расчет проверен судом и признан обоснованным и верным.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021 в размере 2 512 356 руб. 00 коп.,  пени в размере 330 471 руб. 44 коп. за период 23.12.2023 по 19.06.2024, начисление пени производить с 20.06.2024 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга 2 512 356 руб. и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021г. в сумме 4 349 172 руб. 00 коп., пени в размере 572 083 руб. 39 коп. за период с 23.12 2023 по 19 06.2024, начисление пени производить с 20.06.2024 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга 4 349 172 руб. 00 коп. и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, подлежат удовлетворению.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины на ответчика.

Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса.

В связи с изложенным, истцу надлежит возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 10 637 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "УниСтрой"  в пользу Муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал" задолженность по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №231-А от 07.09.2021 в размере 2 512 356 руб. 00 коп.,  пени в размере 330 471 руб. 44 коп. за период 23.12.2023 по 19.06.2024, начисление пени производить с 20.06.2024 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга 2 512 356 руб. и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, задолженность по договору о подключении (технологическом присоединении) централизованной системе водоотведения №232-А от 07.09.2021г. в сумме 4 349 172 руб. 00 коп., пени в размере 572 083 руб. 39 коп. за период с 23.12 2023 по 19 06.2024, начисление пени производить с 20.06.2024 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга 4 349 172 руб. 00 коп. и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,  а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 61 820 руб. 00 коп.

Возвратить Муниципальному унитарному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 637 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                А.И. Шумаков