Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-213514/18

116-1806 

29 января 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 декабря 2018 года

Полный текст решения изготовлен 29 января 2019 года

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело

 по исковому заявлению: ООО «АДИС» (ОГРН: 

<

***>)

к ООО "РСИ" (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании долга и пени.

при участии представителей: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 06.09.2018 года

от ответчика:  не явился, извещен. 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «АДИС» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "РСИ" о взыскании по Договору от 12.03.2018 года № 02/18 долга в сумме 861 000 рублей, пени 55 104 рублей, за период с 05.07.2018 года по 06.09.2018 года.

Представитель ответчика надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения спора в суд не явился.

Дело рассмотрено в порядке ст.123, ч.1, 3 ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца не возражал против рассмотрения спора в отсутствие представителя ответчика, иск поддержал.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя истца, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «АДИС» (Подрядчик) и ООО «РусСтройИнжиниринг» (Заказчик) был заключен договор подряда № 02/18 о 12.03.2018 на разработку проектной документации стадии «Р» по объекту: «Реконструкция общественного здания системой автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и оборудования», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Софийская набережная, дом 34, строение 4.

Сроки работ по указанному договору: начало - день поступления авансового платежа Подрядчику, конец – 30 дней от начала работ (п.2.3. Договора).

Цена договора  -  1 230 000 рублей.

ООО «РусСтройИнжиниринг» перечислило авансовый платеж по договору в размере 369 000  рублей.

ООО «АДИС» выполнило проектные работы по договору № 02/18 о 12.03.2018г.  Выполненные работы переданы ООО «РусСтройИнжиниринг» по Акту сдачи-приемки работ №1 от 01.07.2018 на сумму 1 230 000 рублей, который подписан 

ООО «РусСтройИнжиниринг», замечаний по выполненным работам не предъявлялось.

Согласно п.3.2. договора № 02/18 о 12.03.2018 оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

 Оплата выполненных работ в размере 861 000 руб. по настоящее время на расчетный счет ООО «АДИС» не поступила. 

Срок просрочки оплаты составляет 64 календарных дня: с 05.07.2018 по 06.09.2018г.

Правоотношения, сложившиеся между сторонами по делу, регулируются нормами гражданского законодательства об обязательствах (ст. 307 - 310 ГК РФ) а также нормами, содержащимися в главе 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с общими положениями об обязательствах (ст. 307 - 310 ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом и необоснованный односторонний отказ от их исполнения не допускается. 

Ответчик не представил доказательств оплаты долга за выполненные работы, иск не оспорил, в связи с чем, исковые требование о взыскании задолженности в сумме 861 000 рублей 00 коп., признаются обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с п.6.8. договора, в случае нарушений одной из Сторон сроков исполнения обязательств, определенных настоящим Договором, другая Сторона имеет право требовать, а Сторона, допустившая нарушение, уплачивает штраф в размере 0,1% от размера неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Расчет штрафной неустойки: 64 дня ( с 05.07.18 по 06.09.18) х 861,00 руб.= 55 104 рублей.

Расчет пени судом проверен, признан верным, ответчиком не оспорен.

В связи с чем, требования истца подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы по госпошлине.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 180 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с  ООО «РусСтройИнжиниринг»  (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «АДИС» (ИНН: 

<

***>)  сумму задолженности в размере 861.000 руб., неустойку в размере 55.104 руб.,  расходы по госпошлине 21.322  руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.П. Стародуб