АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153022, 

<

...> 

http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А17-2929/2025

г. Иваново

09 октября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 октября 2025 года. Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рощиной Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Громовой М.А., рассмотрев дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Жильё» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 153002, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СК Еврострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 155905, 

<

...>)  

о взыскании штрафа, убытков, упущенной выгоды, руководствуясь ст. ст. 110, 167-170,176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Еврострой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СтройЖильё» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>):  

- штраф за просрочку исполнения Договора в размере 2 010 000 рублей, с последующим начислением штрафа с 08.10.2025 по день фактического завершения работ (дата подписания сторонами акта по форме КС-11) исходя из 30 000 рублей за каждый день просрочки;  

- упущенную выгоду в размере 888 898 рублей 93 копейки; - убытки в размере 33 379 рублей 50 копеек.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Еврострой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Жильё» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 112 968 рублей.  

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Жильё» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 656 003 рубля, перечисленную по платежному поручению от 03.04.2025 № 82. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Е.А. Рощина