АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-20889/2021

г. Ставрополь

26 мая 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Санкт-Петербург к обществу с ограниченной  ответственностью «Капитал строй», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.  Минеральные Воды о взыскании 6 421 497 руб. 58 коп. неустойки, в том числе 1 342 500 руб.  93 коп. пени по договору подряда № 03-ГР-4702-20 от 28.09.2020, 2 456 537 руб. 54 коп. пени  по договору подряда № 03-ГР-4703-20 от 28.09.2020, 2 622 459 руб. 11 коп. пени по договору  подряда № 03-ГР-4704-20 от 28.09.2020.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитал строй», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Минеральные Воды, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Газонефтепродукт сеть», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 421 497 руб. 58 коп. неустойки, 55 107 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова