1210/2023-195960(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 12 декабря 2023 года 

по делу А33-7201/2023 Красноярск

12 декабря 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Восход БТ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Строй- Енисей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) объекты долевого строительства:  

- однокомнатную квартиру № 104, в соответствии с проектом состоящую из гостиной  27,22 кв.м., кухни 11,77 кв.м., совмещенного санузла 4,86 кв.м., прихожей 9,18 кв.м., лоджии  2,44 кв.м., общей площадью 53.03 кв.м., площадью с учетом площади лоджии 55,47 кв.м.,  расположенную в 1-ом подъезде на 16-ом этаже 20-этажного многоквартирного жилого дома  с инженерным обеспечением, расположенного по строительному адресу: г. Красноярск,  Советский район, переулок Светлогорский, 10 «Г» общей площадью 10310,12 кв.м, высотой  63.84 м., 1 подземный этаж, на земельном участке с кадастровым номером  24:50:0400056:4608 общей площадью 3142,00 кв.м. по адресу: г. Красноярск, Советский  район, переулок Светлогорский, 10 «Г», по акту приема-передачи;  

- однокомнатную квартиру № 112, в соответствии с проектом состоящую из гостиной  27,22 кв.м., кухни 11,77 кв.м., совмещенного санузла 4,86 кв.м., прихожей 9,18 кв.м., лоджии  2,44 кв.м., обшей площадью 53,03 кв.м., площадью с учетом площади лоджии 55,47 кв.м..  расположенную в 1-ом подъезде на 17-ом этаже 20-этажного многоквартирного жилого дома  с инженерным обеспечением, расположенного по строительному адресу: г. Красноярск,  Советский район, переулок Светлогорский, 10 «Г» общей площадью 10310,12 кв.м, высотой  63,84 м., I подземный этаж, на земельном участке с кадастровым номером  24:50:0400056:4608 общей площадью 3142,00 кв.м., по адресу: г. Красноярск, Советский  район, переулок Светлогорский, 10 «Г», по акту приема-передачи.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Восход БТ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Енисей»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 138 813 руб. 68 коп. неустойки, а также неустойку  в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора № 104, 112/19  участия в долевом строительстве от 14.10.2019 за каждый день просрочки, за период с  01.07.2023 по день фактической передачи объектов долевого строительства, взыскать 6 000  руб. расходов по уплате государственной пошлины, взыскать в доход федерального бюджета  5 164 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья И.С. Нечаева