АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28  тел./факс. (4242) 460-945, 460-952, сайт http://sakhalin.arbitr.ru  

электронная почта - info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-2705/2023 

(Резолютивная часть от 19 июня 2023 года, мотивированный текст  решения изготовлен 20 июня 2023 года).  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе  председательствующего судьи Титова Т. Н., при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с  ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ-XXI» (ОГРН   

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Сахкомстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании задолженности по договору № СКС/105/20 от 27.05.2020 в  размере 700 000 руб., пени в сумме 105 487, 08 руб.,  

при участии: от заявителя – ФИО2 по доверенности от  10.04.2023, от ответчика – не явился, извещен;  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-ХХI»  обратилось в суд с вышеназванным иском, уточнив требования, просило  взыскать сумму основного долга 700 000, 00 руб., пени 105 497, 08 руб.,  возложить обязанность по уплате государственной пошлины.  

 В обоснование требований, сославшись на положения ст. ст. 309, 310,  708, 711 Гражданского кодекса РФ, истец указал, что заключил с ответчиком  договор № СКС/105/20 от 27.05.2020 на оказание услуг по строительному  контролю за выполнением работ по строительству объекта КР 122  «Многоквартирный жилой юго-западнее пересечения ул. Гоголя и ул.  Калинина в г. Корсакове». Плата по договору составила 350 000, 00 руб. в  месяц до момента окончания работ. Между тем, ответчик оплату услуг не  осуществлял, задолженность составляет 700 000, 00 руб. Кроме того,  образовалась задолженность по пени (неустойке) согласно пункту 7.5  договора в сумме 105 487, 08 руб., рассчитанной с учетом моратория,  введенного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497.  

 В судебном заседании представитель истца ФИО2 требования  поддержала, тогда как представитель ответчика, несмотря на надлежащее  извещение, в судебное заседание не явился, в письменных возражениях  указал о необходимости расчета неустойки с учетом моратория, в связи с чем  суд находит возможным рассмотреть дело в его отсутствие (ст. 156 АПК РФ).  

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд  приходит к следующему.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства  и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом,  другими законами или иными правовыми актами.  

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного  оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги  (совершить определенные действия или осуществить определенную  деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Согласно статье 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему  услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного  оказания услуг.  

Из приведенных норм права следует, что основанием для оплаты услуг  является их оказание и принятие.  

Судом установлено, что между сторонами заключен договор №  СКС/105/20 от 27.05.2020 на оказание услуг по строительному контролю за  выполнением работ по строительству объекта КР 122 «Многоквартирный  жилой юго-западнее пересечения ул. Гоголя и ул. Калинина в г. Корсакове»,  по которому заказчик получает услуги в виде строительного контроля при  строительству указанного объекта.  

Факт оказания и принятия услуг подтверждается представленными в  материалы дела актами выполненных работ, подписанными стороной  ответчика, что сомнений у суда не вызывает.  

 Акты № 11 от 29.01.2021, № 12 от 27.02.2021 на 350 000, 00 руб.  каждый, всего на 700 000,00 руб.  

Таким образом, факт оказания услуг на спорную сумму подтвержден  материалами дела, доказательства оплаты услуг ответчиком не представлены,  а потому иск в этой части подлежит удовлетворению.  

 Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По  

требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение  ему убытков.  

Положениями пункта 7.5 Договора установлена неустойка (пени) за  каждый день просрочка исполнения обязательства в размере 1/300  действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на  сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных настоящим  договором и фактически исполненных заказчиком.  

Как разъяснено в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда  РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений  статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление № 44) в период  действия моратория проценты за пользование чужими денежными  средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за  просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса  Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются  на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему  под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63  Закона о банкротстве).  

Представленный суду расчет неустойки, в редакции уточнений от  13.06.2023, судом проверен, признан правильным, учитывает вышеназванные  разъяснения высшей судебной инстанции, соответствует договору.  

Таким образом, суд считает возможным взыскать с ответчика также  неустойку в сумме 105 487, 08 руб.  

При принятии иска к производству суда истцу была предоставлена  отсрочка уплаты государственной пошлины. С учетом результатов  рассмотрения дела, в порядке статьи 110 АПК РФ с ответчика в доход  федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в  сумме 19 110, 00 руб.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск общества с ограниченной ответственностью «Строитель-XXI» -  удовлетворить.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахкомстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строитель-XXI» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) задолженность по договору № СКС/105/20 от 27 мая 2020 года в  сумме 700 000, 00 руб., пени в размере 105 487, 08 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью с общества с  ограниченной ответственностью «Сахкомстрой» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в государственный бюджет государственную пошлину в  сумме 19 110, 00 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение  месяца со дня его принятия.  

Судья Т. Н. Титов