АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-3747/2018

28 апреля 2018 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена  27.04.2018 года.

Полный текст решения изготовлен  28.04.2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Потопальского С.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Федерального государственного казенного учреждения «Санаторий «Черноморье» Федеральной службы безопасности Российской Федерации», г.Ялта,

к   Обществу с ограниченной ответственностью «Строим Все», г.Керчь,

о взыскании

с участием представителей сторон:

от истца – не явился

от ответчика – не явился

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное казенное учреждение «Санаторий «Черноморье» Федеральной службы безопасности Российской Федерации», г.Ялта, обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Строим Все», г.Керчь, о взыскании 40 000,00 руб. штрафа.

Представитель истца явку в судебное заседание обеспечил, дал пояснения по существу спора, просил иск удовлетворить.

       Ответчик, письменный отзыв суду не предоставил, явку уполномоченного представителя не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен путем направления судом копии определения по месту регистрации (конверт с отметками почты о первичной и вторичной попытках вручения по адресу регистрации в материалах дела).

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

26.02.2016 между Федеральным государственным казенным учреждением «Санаторий «Черноморье» Федеральной службы безопасности Российской Федерации» в лице начальника санатория-врача ФИО2, действующего на основании Устава (далее - Истец) и обществом с ограниченной ответственностью «Строим Все» в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава (далее - Ответчик) по результатам запроса котировок был заключен государственный контракт на оказание услуг по содержанию паркового хозяйства № 14к (л.д. 24-39).

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ЕК РФ) и п. 1.2 контракта Истцом были установлены сроки оказания услуг - с момента заключения контракта до 29.04.2016.

Однако Ответчик исполнил свои обязательства по контракту не в полном объеме, по содержанию паркового хозяйства, тем самым нарушив условия, предусмотренные контрактом.

Истцом неоднократно были направлены претензии о неисполнении контракта с требованием уплаты штрафных санкций исх. № 381 от 09.03.2016, исх. № 878 от 20.04.2016. (л.д. 45 -48).

Истцом было направлено информационное письмо исх. № 1025 от 13.05.2016 (л.д. 49) с Решением о расторжении контракта в связи с односторонним отказом Истца от исполнения контракта от 12.05.2016 (л.д. 50) и с актом о недостатках, выявленных в ходе приемки результатов выполненных работ от 12.05.2016 (л.д. 51, 52) с установленным 10 дневным сроком его рассмотрения. 

Однако в указанные сроки Ответчик не предоставил ответ Истцу на указанное информационное письмо, согласно уведомления отделения ФГУП Почты России (вх. № 126 от 22.06.2016) в связи с истечением срока хранения (исх. 1025) возвращено отделением ФГУП Почты России (л.д. 55). 

27.09.2016 в связи с неисполнением Ответчиком обязательств предусмотренных условиями контракта, в соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 3, п. а) ч. 4 Постановления Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и п. 8.8., 8.9. контракта Истцом было направлено требование исх. № 1904 от 27.09.2016 (л.д.53, 54) об уплате штрафа по контракту в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек в адрес Ответчика. 

 Согласно п. 8.8 Контракта за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов от цены контракта 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

  Пунктом 8.9. Контракта установлено, что исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф, указанный в п. 8.8. настоящего Контракта в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем следующих обязательств: в том числе, с нарушением условий настоящего Контракта об объемах (то есть в случае оказание услуг в объеме меньшем, чем предусмотрено условиями Контракта).

 Поскольку ответчик не выполнил  условия Контракта, в том числе, в части объемов выполненных работ, то исковые требования о взыскании с ответчика штрафа в размере  10 процентов от цены контракта в сумме 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, подлежат удовлетворению.  

  Поскольку истец, в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины, о чем предоставлена соответствующая справка (л.д. 111), то государственная пошлина по иску в размере 2 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета согласно п. 3 ст. 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд                                           

                                                РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строим Все», (

<

...>, литер Б, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 7707823555/911101001, дата регистрации 16.01.2014) в пользу Федерального государственного казенного учреждения «Санаторий «Черноморье» Федеральной службы безопасности Российской Федерации», (г.Ялта, пгт.Ливадия, ул.Виноградная, д.12, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 910301001, дата регистрации  20.06.2014) штраф в размере 40 000, 00 руб. за неисполнение обязательств предусмотренных условиями контракта.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строим Все» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                      С.С. Потопальский