АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-12564/2025

г. Новосибирск

19 августа 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудренко Р.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Бердский строительный трест" (ИНН 

<

***>), г. Бердск  

к обществу с ограниченной ответственностью "Новострой" (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск  

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 1) индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>), 2) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» (ИНН 

<

***>), 3) государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление капитального строительства" (ИНН 

<

***>),  

о взыскании убытков в размере 289 495 рублей 89 копеек, неустойки в размере 289 495 рублей 89 копеек,  

при участии представителей: 

от истца: ФИО2, доверенность № 06-25 от 09.01.2025, диплом, паспорт,  

от ответчика: ФИО3, доверенность от 156.06.2025, диплом, паспорт,  

третьих лиц: 1) (посредством веб-конференции) ФИО4, доверенность от 10.01.2025, диплом, паспорт, 2) не явился, извещен, 3) не явился, извещен,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новострой" (ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Бердский строительный трест" (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 289 495 рублей 89 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 975 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить акционерному обществу "Бердский строительный трест" (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 293 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова