22337/2017-72312(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

06 апреля 2017 года Дело № А55-27957/2016 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Богдановой Р.М. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Семеновой Е.С. рассмотрев в судебном заседании дело по иску, Департамента градостроительства городского округа Самара к Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 

о взыскании 3 470 894 руб. 26 коп. при участии в заседании от истца – не явился, извещен. от ответчика – Козлов Д.В. (доверенность от 17.08.2016) 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Самарского областного фонда жилья и ипотеки в пользу Департамента  градостроительства городского округа Самара 3 231 389 руб. 72 коп., в том числе: пени за  просрочку исполнения обязательства по передаче квартир Департаменту  градостроительства городского округа Самара по муниципальному контракту от  26.09.2014 № 101425 на приобретение жилых помещений у застройщика в жилых домах  для переселения граждан из аварийного жилого фонда в размере 2 395 045 руб. 43 коп.,  штраф по муниципальному контракту от 26.09.2014 № 101425 на приобретение жилых  помещений у застройщика в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилого  фонда за нарушение сроков ввода жилого дома, расположенного по адресу: Самарская  область, г. Самара, ул. Дыбенко/ул. Советской Армии в эксплуатацию в размере 836 344  руб. 29 коп.,  

Взыскать с Самарского областного фонда жилья и ипотеки в доход федерального  бюджета в сумме 39 156 руб. 94 коп.  

В остальной части иска отказать. 

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в месячный срок с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Самарской области.  

Судья / Р.М. Богданова