31_1066761 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67-7564/2018  

18.09.2018 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Соколова Д. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Фонда  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>  

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего  образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>  

о взыскании 17 635,82 руб. 

при участии в заседании: от истца – ФИО2, по доверенности от 09.01.2018; 

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 03.09.2018;  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный  университет» в пользу Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Томской области» неустойку в размере 70 920,53 руб., в возмещение расходов по  оплате государственной пошлины 2 000 руб., а всего: 72 920,53 руб.  

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно- строительный университет» в пользу Фонда «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Томской области» неустойку в размере 188,62 руб.  за каждый день просрочки, начиная с 19.09.2018 по день фактического исполнения  обязательства (подписания акта приемки выполненных работ).  

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

 Судья Соколов Д. А.