﻿10_606176 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  23.11.2021 Дело № А62-1585/2021  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г.  при ведении протокола судебного заседания секретарем Медведевой Е.А,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  ФЕНИКС" (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207)  

к Публичному акционерному обществу "КВАДРА- Генерирующая компания"  (ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680)  

о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 960117,74  руб.,  

по встречному исковому заявлению 

Публичного акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания"  (ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  ФЕНИКС " (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207)  

о взыскании неустойки в размере 17293,61 руб. при участии: от ООО СК "ФЕНИКС": Боташева А.М. – представитель по доверенности; 

от ПАО "КВАДРА": Цымбаревич И.В. – представитель по доверенности;  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания ФЕНИКС" (ОГРН  1175835018457; ИНН 5837071207) отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания ФЕНИКС" (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207) в пользу  Публичного акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания"  

(ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680) 70500 руб. в возмещение судебных  расходов по оплате стоимости судебной экспертизы.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания ФЕНИКС" (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207) в пользу  Публичного акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания"  (ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680) 4324 руб. неустойки, а также 2000  руб. в возмещение судебных расходов.  

В удовлетворении остальной части исковых требований Публичного  акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания" (ОГРН  1056882304489; ИНН 6829012680) отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Е.Г. Бажанова