32/2019-67652(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102  http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А28-16383/2018

город Киров

29 мая 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Покров»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610000, Россия,  

<

...>)  

к акционерному обществу «ФИО2 А.» (номер регистрации в Реестре  предприятий Милана (Италия) 06336690968, юридический адрес: 20123, Италия,  г. Милан, площадь Джовине Италия, 3, фактический адрес: 28924, Италия, 

<

...>),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬСТВО.  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. РЕМОНТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, юридический адрес: 610035, 

<

...>, эт. 2, каб. 6),  

о взыскании 10 919 581 рубля 05 копеек неустойки, о возмещении 2 718 368  рублей 59 копеек судебных расходов,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – ФИО3, по доверенности от 08.03.2019,  от ответчика – ФИО4, по доверенности от 01.01.2019,  

от третьего лица – ФИО3, по доверенности от 15.03.2019. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 148, 167-170, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

оставить без рассмотрения исковое заявление в части взыскания судебных  расходов в размере 2 718 368 (два миллиона семьсот восемнадцать тысяч триста  шестьдесят восемь) рублей 59 копеек.  

Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с акционерного  общества «ТЕКБАУ С.П.А.» (номер регистрации в Реестре предприятий Милана  (Италия) 06336690968, юридический адрес: 20123, Италия, г. Милан, площадь  Джовине Италия, 3, фактический адрес: 28924, Италия, г. Вербания, улица 42  Мартири, 165) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Покров» (ИНН 4345236406, ОГРН 1084345132190, место нахождения:  610020, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 40, кв. 71)  6 735 191 (шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч сто девяносто один)  рубль 11 копеек неустойки.  

 Отказать во взыскании неустойки в размере 1 335 056 (один миллион  триста тридцать пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 23 копейки.  

 Взыскать с акционерного общества «ФИО2 А.» (номер регистрации  в Реестре предприятий Милана (Италия) 06336690968, юридический адрес: 20123,  Италия, г. Милан, площадь Джовине Италия, 3, фактический адрес: 28924,  Италия, 

<

...>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 68 111 (шестьдесят восемь тысяч сто  одиннадцать) рублей 00 копеек.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Покров» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения:  610020, Россия, 

<

...>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 487 (девять тысяч  четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.  

 Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии  со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья Е.Р. Зведер 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 17.05.2019 8:51:57Кому выдана Зведер Елена Рудольфовна