АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-23473/2021

29 июня 2022 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения оглашена 22.06.2022 г.

Полный текст решения изготовлен 29.06.2022 г.

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Бобуновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ», Саратовская область, г. Петровск 

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области», г. Саратов 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Наследие», 

об обязании произвести капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...>; 

<

...>,

при участии в судебном заседании представителей: в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением обратилось общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ» к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области», третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Наследие», об обязании произвести капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...>; 

<

...>

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились. Извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до 15 час. 40 мин. 22.06.2022 г. 

После перерыва судебное заседание продолжено 22.06.2022 г. в 15 часов 40 минут.

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Согласно статье 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

В соответствии со статьей 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии судебных актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

Истец и ответчик, третье лицо извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что в иске следует отказать в полном объеме в силу следующих обстоятельств.

Из материалов дела следует, что ООО  «Управляющая     компания     ЖКХ» является управляющей организацией многоквартирного дома по адресу: 

<

...> на основании протокола общего собрания собственников помещений от 14 декабря 2014 года б/н. С собственниками заключен договор управления многоквартирным домом от 01 апреля 2015 года.

Кроме этого ООО «Управляющая компания ЖКХ» оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 31 по ул. Володарского г. Петровска Саратовской области на оснований протокола общего собрания № 1 от 28.04.2018 г. С собственниками данного многоквартирного дома заключен договор подряда № 1 на оказание услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома от 28.04.2018 г.

С момента постройки данных многоквартирных домов капитальный ремонт кровли не проводился. Кровля вышеуказанных многоквартирных домов находится в аварийном состоянии, требующем капитального ремонта.

В многоквартирных домах, расположенных по адресу: 

<

...> и г. Петровск ул. Володарского д. 31 выбран способ формирования фонда капитального ремонта - формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

Лицом, ответственным за капитальный ремонт, на основании Распоряжения Правительства Саратовской области от 19 июля 2013 года № 171-Пр является специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» в организационно-правовой форме фонд, целью деятельности которого является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В силу положений статьи 4 Закона Саратовской области от 26.07.2013 № 103-ЗСО «О региональном операторе в Саратовской области» региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, для чего последним привлекаются для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному, ремонту подрядные организации, заключаются соответствующие договоры.

Постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года N 800-П утверждена Областная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Саратовской области в соответствии с которой планируемый период работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 40 ул. Бр. Костериных, г. Петровск, был установлен на 2017 год. Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 31 по ул. Володарского г. Петровска был установлен на 2019 год.

По итогам проведенного электронного аукциона на сайте https://www.rts-tender.ru между Фондом капитального ремонта и ООО «Наследие» заключен договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 40 по ул. Братьев Костериных г. Петровска Саратовской области № РТС264А203057 от 28.08.2021 по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, в установленные сроки произвести капитальный ремонт кровли.

Также, по итогам проведенного электронного аукциона на сайте https.7/www.rts-tender.ru между Фондом капитального ремонта и ООО «Наследие» был заключен договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 31 по ул. Володарского г. Петровска Саратовской области № РТС264А203056 от 28.08.2021 по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, в установленные сроки произвести капитальный ремонт кровли.

Однако до настоящего времени подрядчик ООО «Наследие» не приступил к выполнению работ по капитальному ремонту кровли как многоквартирного дома № 40 по ул. Братьев Костериных г. Петровска, так и многоквартирного дома № 31 по ул. Володарского г. Петровска.

На основании ч. 2 указанной статьи, региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан: привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени соответствующие договоры, предусматривающие, в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами; контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации.

Таким образом, по мнению истца, региональный оператор незаконно и необоснованно уклоняется от исполнения обязанностей по проведению капитального ремонта кровли многоквартирных домов, расположенных по адресу: 

<

...> и 

<

...>.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с указанным иском.

Ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований, обосновывая свою позицию тем, что краткосрочным планом реализации областной программы   капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области на 2017 год в многоквартирном доме № 40 по ул. Братьев Костериных г. Петровск Саратовской области предусмотрены работы по капитальному ремонту крыши.

В целях проведения работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме № 40 по ул. Братьев Костериных г. Петровск Саратовской области Фондом капитального ремонта неоднократно объявлялись электронные аукционы (РТС264А171324 от 20.12.2017 г., РТС264А180277 от 24.01.2018 г., РТС264А180583 от 27.02.2018 г., РТС264А181143 от 30.03.2018 г., РТС264А181793 от 04.05.2018 г., РТС264А182343 от 15.06.2018 г., РТС264А182826 от 26.07.2018 г., РТС264А183966 от 01.11.2018 г., РТС264А185033 от 12.12.2018 г., РТС264А190385 от 23.01.2019 г., РТС264А191758 от 18.03.2019 г., РТС264А193031 от 25.04.2019 г., РТС264А194621 от 19.06.2019 г., РТС264А195854 от 26.07.2019 г., РТС264А197667 от 26.09.2019 г., РТС264А198716 от 06.11.2019 г., РТС264А199839 от 16.12.2019 г., РТС264А200577 от 11.03.2020 г.), которые были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие от подрядных организаций.

По результатам очередного электронного аукциона между Фондом капитального ремонта («Заказчик») и ООО «Наследие» («Подрядчик») заключен договор № РТС264А203057 от 28 августа 2020 года о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а именно выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 40 по ул. Братьев Костериных г. Петровск Саратовской области.

Краткосрочным планом реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области на 2019 год в многоквартирном доме № 31 по ул. Володарского г. Петровск Саратовской области предусмотрены работы по капитальному ремонту крыши.

В целях проведения работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме № 31 по ул. Володарского г. Петровск Саратовской области Фондом капитального ремонта неоднократно объявлялись электронные аукционы (РТС264А191560 от 11.03.2019 г., РТС264А193145 от 29.04.2019 г., РТС264А194315 от 13.06.2019 г., РТС264А195333 от 10.07.2019 г., РТС264А196336 от 13.08.2019 г., РХС264А197316 от 16.09.2019 г., РТС264А198514 от 28.10.2019 г., РТС264А199596 от 10.12.2019 г., РТС264А200131 от 22.01.2020 г., РТС264А200512 от 10.03.2020 г.), которые были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие от подрядных организаций.

По результатам очередного электронного аукциона между Фондом капитального ремонта («Заказчик») и ООО «Наследие» («Подрядчик») заключен договор № РТС264А203056 от 28 августа 2020 года о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а именно выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>.

Согласно п. З.1., 3.3. Договора, Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику работы, в сроки, определенные настоящим договором о выполнении работ и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору о выполнении работ).

Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору о выполнении работ) определены следующие сроки: начало - с даты подписания акта передачи строительной площадки (Приложение № 4 договору о выполнении работ); окончание - не позднее 75 календарных дней с даты подписания акта передачи строительной площадки.

Сроки начала  и  окончания работ являются  исходными для  определения ответственности за нарушение сроков производства работ.

Акт передачи строительной площадки подписан Сторонами 07 сентября 2020 года.

Дополнительным соглашением к договору №РТС264А203057 от 28 августа 2020 года, работы по капитальному ремонту крыши данного многоквартирного дома приостановлены на период с 12.11.2020 г. до 11.05.2021 г.

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 40 по ул. Братьев Костериных г. Петровск Саратовской области должны были быть в выполнены в срок до 20 мая 2021 года.

Дополнительным соглашением к договору № РТС264А203056 от 28 августа 2020 года, работы по капитальному ремонту кровли данного многоквартирного дома приостановлены на период с 5.11.2020 г. до 15.04.2021 г.

Соответственно, работы по капитальному ремонту вышеуказанного многоквартирного дома, должны были быть выполнены в срок до 30 апреля 2021 года.

Так как подрядная организация не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровли вышеуказанных многоквартирных домов и в связи с нарушением срока выполнения работ, в адрес подрядной организации ООО «Наследие» неоднократно были направлены претензии (от 06.07.2021 г. исх. № 4299 и от 30.09.2021 г. исх. № 6338/1, от 06.07.2021 г. исх. 4302, от 30.09.2021 г. исх. 6336/1) с требованиями в кратчайшие сроки и незамедлительно приступить к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов № 40 по ул. Братьев Костериных и №31 по ул. Володарского г. Петровск Саратовской области.

Однако, к работам по капитальному ремонту крыши указанных выше многоквартирных домов подрядная организация ООО «Наследие» так и не приступила.

На  основании вышеизложенного, Фонд капитального  ремонта  уведомил подрядную организацию ООО «Наследие» о расторжении договора № РТС264Л203057 от 28 августа 2020 года, с 06 декабря 2021 года и о расторжении договора № РТС264А203056 от 28 августа 2020 года с 06 декабря 2021 года.

Также Фондом капитального ремонта было направлено обращение в Саратовский УФАС России о включении ООО «Наследие» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Решением Саратовского УФАС России от 20.01.2022 г. ООО «Наследие» включено в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В настоящее время Фондом капитального ремонта объявлен очередной электронный аукцион на проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов № 40 по ул. Братьев Костериных и № 31 по ул. Володарского г. Петровск Саратовской области, по результатам которых в случае наличия заявок от подрядных организаций будет заключен договор на проведение работ.

Таким образом, Фонд капитального ремонта не бездействует и не уклоняется от исполнения своих обязанностей по проведению капитального ремонта кровли вышеуказанных многоквартирных домов как на это указывает Истец, а напротив Фондом капитального ремонта предпринимаются все необходимые меры, в рамках действующего законодательства, для проведения капитального ремонта.

Согласно действующему законодательству содержание жилищного фонда в надлежащем состоянии должно осуществляться организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом. До момента проведения Фондом планового капитального ремонта управляющая организация обязана поддерживать исправное техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно письменному отзыву представителя третьего лица, ООО «Наследие» придерживается позиции ответчика, просит в удовлетворении исковых требований отказать.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Согласно ст. 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В соответствии со статьей 182 Жилищного кодекса Российской Федерации Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств.

Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан:

1) в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 настоящего Кодекса, подготовить и направить собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта;

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, утвердить проектную документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени соответствующие договоры, предусматривающие в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами;

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации;

4.1) обеспечить установление в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;

5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, и (или) органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме;

6) в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, перечислять денежные средства фонда капитального ремонта на специальный счет или выплачивать собственникам помещений в многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям указанных собственников в фонде капитального ремонта;

7) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирном доме;

8) вести учет средств, поступивших на счет регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме, а также с соблюдением иных требований, установленных настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

9) представлять своими силами или силами третьих лиц собственнику платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный ремонт общего имущества в котором вносится взнос;

10) разместить на своем официальном сайте информацию о правах и об обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований настоящего Кодекса, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, об организации проведения капитального ремонта, а также иные сведения, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

11) нести ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений;

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В силу положений статьи 4 Закона Саратовской области от 26.07.2013 № 103-ЗСО «О региональном операторе в Саратовской области» региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, для чего последним привлекаются для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному, ремонту подрядные организации, заключаются соответствующие договоры.

Из приведенных выше норм действующего законодательства следует, что некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» обеспечивает проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, для чего привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключает с ними от своего имени соответствующие договоры, контролирует качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации, однако, не производит самостоятельно ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Таким образом, заявленное истцом требование об обязании именно ответчика произвести капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...>; 

<

...>, не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд       

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                                       Е.В. Бобунова