8915/2017-83063(1) 

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А43 - 35199/2015 

г. Нижний Новгород 30 мая 2017 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Моисеевой Ирины Ивановны (шифр 6-1036) при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмелевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению закрытого акционерного общества «СМУ-77» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к ответчикам: 1) муниципальному казенное учреждению «Строитель» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 2) муниципальному образованию городской округ город  Дзержинск в лице Администрации города Дзержинска  

о признании незаконным решения об отказе от исполнения муниципального контракта и  взыскании оплаты за выполненные работы в сумме 6 171 036 руб.  

и по встречному иску муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к закрытому акционерному обществу «СМУ-77» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 3 552 833 руб. 81 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по  муниципальному контракту от 02.02.2015 № 11, с учетом уточнения - 3 299 035 руб. 85  коп.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного   процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Признать незаконным решения об отказе от исполнения муниципального контракта  от 02.02.2015 № 11..  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>), а при недостаточности денежных средств с муниципального  образования городской округ город Дзержинск в лице Администрации города Дзержинска за счет  средств казны муниципального образования в пользу закрытого акционерного общества  «СМУ-77» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 171 036 руб. долга и 59 855 руб.  государственной пошлины.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с закрытого  акционерного общества «СМУ-77» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1 267 530 руб. 79 коп. неустойки.  

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН 

<

***>,  

городской округ город Дзержинск в лице Администрации города Дзержинска за счет средств  казны муниципального образования в пользу закрытого акционерного общества «СМУ- 77» (ИНН 5207003751, ОГРН 1065228014521) 4 903 502 руб. 21 коп. долга и 59 855 руб.  государственной пошлины.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «СМУ-77» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 15 174 руб. государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия  решения.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если  такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной  инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в течение пяти рабочих дней и в  пятидневный срок с даты изготовления решения в полном объёме будет направлено  сторонам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено им под расписку.  

Судья И.И.Моисеева