179/2020-110751(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  08 сентября 2020 года А46-2102/2020  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Ширяй И.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Миклуха К.Н., 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью  «Главкамень» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ригил» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1 738 882 руб., и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ригил» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Главкамень»  о взыскании суммы договорной неустойки в размере 24 860 686,36 руб.,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью  «ГРСП «Магнит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Главкамень»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ригил» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Главкамень»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору субподряда от  25.05.2018 № СП25/05 в сумме 1 362 759,95 руб., неустойку за период с 10.09.2019 по  06.02.2020 в размере 204 413,99 руб.  

В удовлетворении остальной части требования отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ригил» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 27 388 руб. государственной  пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Главкамень»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 001 руб.  государственной пошлины.  

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Ригил»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Главкамень»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Ригил» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по  договору субподряда от 25.05.2018 № СП25/05 за период с 24.07.2018 по 25.07.2019 в  размере 500 132,90 руб., а также 67 079 руб. расходов по оплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части требования отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Главкамень»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 28 772 руб.  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ригил» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 51 452 руб. государственной  пошлины.  

Произвести зачёт первоначального и встречного исковых требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ригил» (ИНН 7805134779,  ОГРН 1037811056865) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Главкамень»  (ИНН 5504065052, ОГРН 1025500983870) денежные средства в сумме 999 962,04 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ригил» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 78 840 руб. государственной  пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Главкамень»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 31 773 руб.  государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу и может быть обжаловано через Арбитражный  суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный  апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, дом 42) в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в  порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со  дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной  инстанции.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно  статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на  официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия настоящего решения на бумажном носителе может  быть направлена в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена под расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья И.Ю. Ширяй 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.06.2020 9:55:03Кому выдана Ширяй Ирина Юрьевна