АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-46017/2017 

«18» октября 2018 года   

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Е.Б, при  ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства   № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда и  процентов, начисленных в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ, а так же расходы  по направлению копии искового заявления ответчику,  

 и по встречному исковому заявлению Федерального государственного унитарного  предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения  наказания» к обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» о  взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ,  

 при участии в судебном заседании: 

 от ООО «ПромСтройИнвест» – ФИО2, представитель по доверенности от  26.06.2018,  

 руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. Взыскать с Федерального государственного  унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы  исполнения наказаний» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) задолженность за выполненные работы по договору подряда № 1249 от  16.12.2016 в размере 3 394 448,61 руб., проценты, начисленные в порядке статьи 395  Гражданского кодекса РФ, в размере 246 027,78 руб. за период с 24.10.2017 по  09.10.2018, расходы по направлению копии искового заявления ответчику в размере 63,5  руб. и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 50 000 руб.  

 Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда   № 1249 от 16.12.2016 в размере 3 008 104,79 руб. за период с 21.12.2016 по 01.10.2018. В  удовлетворении остальной части требований отказать.  

 Путем зачета первоначального и встречного исков окончательно взыскать с  Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства  

 № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 1023403452995, ИНН  3444051980) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест»  (ОГРН 1123444007818, ИНН 3444198076) сумму в размере 682 435,10 руб.  

 Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в  размере 41 202 руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину по встречному иску в размере 167 736 руб.  

 Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд  Волгоградской области.  

 Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 25.10.2018. 

  Судья Е.Б. Смагоринская