АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-65564/24-56-502

23 сентября 2024г.

г.Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Картавой О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Савенковым А.О. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

по иску ООО "КАВЛАР" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  

к ответчику ООО "ДРСУ СМОЛЕНСК" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании  штрафа за нарушение сроков устранения недостатков 41 пункта предписания (претензии) от  07.12.2023 в размере 3 581 788,16 р., штрафа за расторжение договора субподрядчиком в размере  437 085,82 р., штрафа по претензиям от 07.12.2023 и от 20.12.2023 в размере 200 000 р.  

по встречному иску ООО "ДРСУ СМОЛЕНСК" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  к ООО "КАВЛАР" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  

о признании незаконным одностороннего отказа ООО "КАВЛАР" от исполнения Договора  субподряда № 02/2023-СМ/КВР от 21.08.2023, выразившегося в направлении в адрес ООО "ДРСУ  СМОЛЕНСК" 20.12.2023 Претензии/уведомления о расторжении Договора субподряда от 21.08.2023,  об обязании ООО "КАВЛАР" принять услуги, оказанные ООО "ДРСУ СМОЛЕНСК" за период с  01.12.2023 по 31.12.2023 по Договору субподряда от 21.08.2023 № 03/2023-СМ/КВР, путем  подписания универсальных передаточных документов за указанный период.  

при участии: согласно протоколу 

РЕШИЛ:

По первоначальному иску. 

 Взыскать с ООО «ДРСУ Смоленск» в пользу ООО "КАВЛАР" (ИНН: 

<

***> ОГРН:  

<

***>) сумму штрафов и неустойки в общем размере 4 218 873 (четыре миллиона  двести восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 98 коп., а также расходы по  уплате государственной пошлины в размере 44 094 руб.  

По встречному иску. В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения.  

Судья Картавая О.Н.