АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru тел (384-2) 45-10-82 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-17256/2021

город Кемерово

03 октября 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Переваловой О.И., при  ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  Мурзиной Д.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме онлайн-заседания  

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис», Кемеровская  область - Кузбасс, город Новокузнецк (ОГРН: 1154217003511, ИНН: 4217170693)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Грань42», Кемеровская область - Кузбасс,  город Новокузнецк (ОГРН: 1194205015597, ИНН: 4217195257)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ по договору подряда от 09.06.2020  на ремонт кровли многоквартирного дома,  

о взыскании 49 965,69 руб. штрафа и 189 869,61 руб. неустойки за нарушение сроков  выполнения работ (с учетом принятого судом ходатайства в порядке ст. 49 АПК РФ),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора:  общество с ограниченной ответственностью «Эллада», Кемеровская область - Кузбасс,  город Новокузнецк (ОГРН: 1144217000333, ИНН: 4217159788),  

председатель Совета МКД – Тверская Наталья Юрьевна, г. Новокузнецк индивидуальный  предприниматель Колмаков Николай Викторович, г. Прокопьевск, ОГРНИП:  318420500066068, ИНН: 422206058361  

общество с ограниченной ответственностью «Альфастрой», ИНН5402463174 

общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная мастерская   № 6», ИНН4217064335  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

Иск удовлетворить в части. 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Грань 42» (ИНН: 4217195257) в  течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно  

произвести полный демонтаж выполненных работ по договору подряда на ремонт кровли  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область. Новокузнецк, ул.  Тольятти. 9Б от 09.06.2020 и произвести безвозмездно устройство работ, согласно  проектно-сметной документации, представленной к договору подряда на ремонт кровли  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Новокузнецк, ул.  Тольятти. 9Б от 09.06.2020.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Грань 42» (ИНН:  4217195257) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН:  4217170693) 24982,84 руб. штрафа, 189 869,61 руб. неустойки за нарушение сроков  выполнения работ, 13797 руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску,  60000руб. расходов на проведение экспертизы, всего 288649,45 руб.  

 В остальной части в удовлетворении иска отказать, судебные издержки отнести на  ответчика.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии,  что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья О.И. Перевалова