АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А74-5960/2022

12 сентября 2022 года

г.Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю.Ишь рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к строительно-производственному кооперативу «Вариант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 189 406 руб. 61 коп., в том числе 7721 руб. 61 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту от 20.04.2021 №ЭА-40-2021 за период с 19.11.2021 по 06.12.2021, 181 685 руб. штрафа за неисполнение обязательств по контракту.

Руководствуясь статьями 102, 110, 170, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: 

взыскать со строительно-производственного кооператива «Вариант» в пользу Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия 189 406 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста шесть) руб. 61 коп., в том числе 7721 руб. 61 коп. неустойки, 181 685 руб. штрафа.

2. Взыскать со строительно-производственного кооператива «Вариант» в доход федерального бюджета 6682 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

Н.Ю. Ишь