100502_4245813 

 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Пермь  

«20» февраля 2023 Дело № А50-22959/2022  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Лыхиной Ю.И., рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению унитарной некоммерческой  организации - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого  строительства Пермского края" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>; 614068,  

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «КС-Девелопмент» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, 344000, 

<

...>)  

о взыскании неустойки по договору № 28-1-5/21 от 16.03.2021  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Технический  заказчик Фонда развития территорий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  125315, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, Ленинградский пр-кт, д.  80. к. 37. этаж 5, помещ. 1, комнаты 1-20).  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

1.исковые требования унитарной некоммерческой организации – фонд «Фонд  защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) удовлетворить частично.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КС-Девелопмент»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу унитарной некоммерческой  организации – фонд «Фонд защиты прав граждан - участников долевого  строительства Пермского края» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  неустойку в размере 80 000 руб. 00 коп., судебные расходы на оплату  государственной пошлины в размере 16 471 руб. 69 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

3.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КС-Девелопмент»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 7 914 руб. 69 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Электронная подпись действительна.

Судья Ю.А. Лавров  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 17.02.2023 8:01:00

 Кому выдана ЛАВРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ