1 2111319_4569228  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-31124/19

г. Уфа

23 сентября 2020 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой  И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

 Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма  "Жилпромстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

 к Государственному унитарному предприятию "Фонд жилищного  строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>)  

 о взыскании процентов за пользование чужими денежными  средствами, начисленных за просрочку погашения основной задолженности,  в размере 42 336 руб. 51 коп., неустойки за просрочку исполнения  обязательства в размере 507 627 руб. с последующим начислением по день  фактического погашения, проценты за пользование чужими денежными  средствами, начисленных на сумму убытков, в размере 7 399 руб. с  последующим начислением по день фактического погашения.  

 Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  Строительная фирма "Жилпромстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) удовлетворить частично.  

 Взыскать с Государственного унитарного предприятия "Фонд  жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 0274100871,  ОГРН: 1040203922660) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  Строительная фирма "Жилпромстрой" (ИНН: 0274148979, ОГРН:  1100280025724) проценты за пользование чужими денежными средствами в  размере 20 280 руб. 43 коп., в Федеральный бюджет государственную  пошлину в размере 511руб., в остальной части иска отказать.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная  фирма "Жилпромстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  Федеральный бюджет государственную пошлину в размере 14 042 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по заявлению взыскателя, в части взыскания государственной пошлины  после вступления решения законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.Р. Юсеева