АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А15-232/2024

10 июня 2024 г.

г. Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рашидовой З.А., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строй Мир»  (ОГРН 1050544000583, ИНН 0544020281)  

к муниципальному казенному учреждению «Управление архитектуры и  градостроительства» администрации городского округа «город Махачкала» (ОГРН  1020502626760, ИНН 0541000093)  

о признании незаконным отказа от 12.12.2023 № 51.07/14755/23 и обязании продлить срок  действия разрешения на строительство от 28.02.2008 № 12,  

Руководствуясь статьями 110,167,170,198,201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

признать незаконным отказ муниципального казенного учреждения «Управление  архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город  Махачкала» (ИНН 0541000093) в продлении обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Строй Мир» (ИНН 0544020281) срока действия разрешения на  строительство от 28.02.2008 № 12, изложенный в письме от 12.12.2023 № 51.07/14755/23.  

 Обязать муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и  градостроительства» администрации городского округа «город Махачкала» устранить  допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Строй Мир» (ОГРН 1050544000583, ИНН  0544020281) путем продления срока действия разрешения от 28.02.2008 № 12 на  строительство многоэтажного жилого дома.  

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и  градостроительства» администрации городского округа «город Махачкала» (ИНН  0541000093) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Строй Мир» (ИНН 0544020281) судебные расходы по государственной  пошлине в размере 3 000 руб.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Строй Мир» (ИНН 0544020281) из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 300 руб., излишне уплаченную при подаче заявления в суд по чеку от 12.01.2024.  

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд  Республики Дагестан.  

 Судья Ш.М. Батыраев