АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-20855/2018

г. Ставрополь

18 февраля 2019 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола секретарем Амиргамзаевой Т.В., рассмотрел в судебном заседании исковое  заявление министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН  1022601949644, ИНН 2634051351, г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное предприятие «Оптимум», ОГРН 1082648000159, ИНН 2603010820, с.  Курсавка Андроповского района, о взыскании 130 586 руб. 14 коп. неустойки за период с  01.07.2018 по 10.08.2018 за просрочку исполнения обязательств по контракту  

 № 0121200004717000376_102316 от 03.08.2017. 

Руководствуясь статьями 51, 110, 159, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

ходатайство ответчика отклонить.  Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  предприятие «Оптимум», ОГРН 1082648000159, ИНН 2603010820, с. Курсавка Андроповского  района, в пользу министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН  1022601949644, ИНН 2634051351, г. Ставрополь, 130 586 руб. 14 коп. неустойки за период с  01.07.2018 по 10.08.2018.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  предприятие «Оптимум», ОГРН 1082648000159, ИНН 2603010820, с. Курсавка Андроповского  района, в доход федерального бюджета 4 918 руб. государственной пошлины по иску.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  

двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова