АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-13722/2021

12 декабря 2022 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  

протоколов судебных заседаний секретарями судебного заседания Грибань Д.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению: 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно - 

строительное управление Республики Крым» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Симферопольская строительная  

компания» о взыскании. 

При участи третьего лица Службы капитального строительства Республики Крым.  При участии:  

от истца – ФИО1, представитель по доверенности; от иных лиц – не явились. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Симферопольская  

строительная компания» в пользу Государственного казенного учреждения Республики  

Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» неустойку (штраф)  

по государственному контракту № 077/125 от 18.09.2018 в размере 3 850 000,00 рублей,  

неустойку (пеню) по государственному контракту № 077/125 от 18.09.2018 в размере 7 732 142,02 рублей. 

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Симферопольская  

строительная компания» в доход федерального бюджета расходы по оплате  

государственной пошлины в размере 80 911,00 рублей. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Судья И.А. Ищенко