АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

Тел. (384-2) 45-10-16 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-12856/2021

город Кемерово

20 сентября 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдуллиной А.В..,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью производственно-строительная компания  "Ремстрой-индустрия", г. Юрга, Кемеровская область - Кузбасс (ИНН: 4230011967, ОГРН:  1144230000551)  

к муниципальному бюджетному учреждению культуры "Централизованная библиотечная  система города Юрги", г. Юрга, Кемеровская область - Кузбасс (ИНН: 4230013964,  ОГРН: 1024202001845)  

о взыскании 250 678 руб. 21 коп. неустойки (с учетом принятого судом ходатайства в  порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная  библиотечная система города Юрги" в пользу общества с ограниченной ответственностью  производственно-строительная компания "Ремстрой-индустрия" 250 678 руб. 21 коп.  неустойки, а также 2404,20 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью  производственно-строительная компания "Ремстрой-индустрия" справку на возврат из  федерального бюджета государственной пошлины в размере 81527 руб. 80 коп.,  уплаченной по платежному поручению № 1334 от 23.06.2021.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Т.Н. Куликова