АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-599/2023

г. Магадан

30 октября 2023 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи А.М. Марчевской, 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  Л.В. Кобеляцкой,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента  строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города  Магадана (ОГРН 1054900003366, ИНН 4909013773, адрес: 685000, г. Магадан, пр-кт  Карла Маркса, д. 62-А)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Форвард» (ОГРН 1057421019787, ИНН  7446045308, адрес: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса,  д. 114, кв. 5)  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, Магаданского областного государственного автономного учреждения  «Управление государственной экспертизы» (ОГРН 1094910002285, ИНН 4909104029,  адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8)  

о взыскании 59 989 рублей 65 копеек 

при участии в заседании представителей до объявления перерыва 18 октября 2023 г. и по  окончании перерыва 24 октября 2023 г.:  

от истца – Н.В. Подкопаева, начальник юридического отдела, доверенность от 08 июня  2023 г. № 422, паспорт, диплом;  

от ответчика, от третьего лица – не явились; по окончании перерыва 30 октября 2023 г.: от лиц, участвующих в деле, - не явились; 

Руководствуясь статьями 41, 49, 110, 112, 156, 159, 167-171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить ходатайство истца, Департамента строительства, архитектуры,  технического и экологического контроля мэрии города Магадана, от 18 октября 2023 г.   № 2854 об уменьшении суммы иска. Считать суммой иска по настоящему делу – 59 989  рублей 65 копеек (неустойка (пени) за период с 21 ноября 2020 г. по 02 апреля 2021 г.).  

2. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Форвард»  (ОГРН 1057421019787, ИНН 7446045308), в пользу истца, Департамента строительства,  архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (ОГРН  1054900003366, ИНН 4909013773), сумму неустойки (пени) в размере 59 989 рублей 65  копеек, о чём выдать исполнительный лист истцу по его ходатайству после вступления  решения в законную силу.  

3. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Форвард»  (ОГРН 1057421019787, ИНН 7446045308), в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 2400 рублей 00 копеек. Исполнительный лист  выдать налоговому органу по истечении десяти дней после вступления решения в  законную силу, при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина  уплачена добровольно.  

4. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

5. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного  округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было  предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.М. Марчевская