АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резолютивная часть решения

Дело № А78-12304/2019

г.Чита

27 декабря 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Иркутская строительная компания "Спринт" (ОГРН 1143850010600, ИНН 3811177572) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительно-производственной компании "РАЙС" (ОГРН 1047550027557, ИНН 7535014862) неустойку в размере 229 323 рубля 60 копеек за нарушение срока устранения гарантийных обязательств по договору субподряда от 16.10.2016 за период с 16.05.2018 по 23.09.2019, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7 586 рублей, всего - 236 909 рублей 60 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью строительно-производственной компании "РАЙС" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 912 рублей 60 копеек.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                               А.А. Артемьева