16_1035604  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ 

Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6628/2019

г. Южно-Сахалинск

27 октября 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Куйбышевгидропроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 445020, 

<

...>)  

о взыскании неустойки (штрафа) по муниципальному контракту   № 032-101-18 от 20.09.2018 в размере 115 200 рублей,  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Шадан»,  областное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы  Сахалинской области»,  

при участии: 

от истца: ФИО2 по доверенности № 01/20 от 09.01.2020;  

от ответчика: Карпенко О.В. по доверенности от 27.07.2019 (по  средствам сервиса онлайн-заседание);  

в отсутствие представителей третьих лиц. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения городского  округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Куйбышевгидропроект» в пользу муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» неустойку (штраф) в размере 57 600 (пятьдесят семь тысяч  шестьсот) рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Куйбышевгидропроект» в доход федерального бюджета 2 304 (две тысячи  триста четыре) рубля государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:27:01

 Кому выдана Веретенников Иван Николаевич