37/2023-285955(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-2007/2023

г. Тамбов

23 октября 2023 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Яковлевой В.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании  

первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Промышленное строительство» к обществу с ограниченной  ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа» о взыскании основного долга по  договору,  

встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Промышленное строительство» о взыскании договорной неустойки  

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд, 

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «Промышленное строительство» оставить без  удовлетворения.  

2. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Юго-Восточная Агрогруппа» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Промышленное строительство», г. Пенза (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа»,  Кирсановский район, Тамбовская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку в размере 129 806,97 руб., а также судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 25 981 руб.  

В остальной части встречные исковые требования оставить без удовлетворения.  

3. Исполнительный лист обществу с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная Агрогруппа» выдать по заявлению после вступления решения в закону силу.  

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Истомин 

23 октября 2023 года